Документы светофор ул. 65 лет Победе- ул.Горького

 
УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя администрации
городского поселения «Сосногорск»
_______________ В.М. Савченко



«___» ___________ 2014 г.












ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке светофора на пересечении ул. 65 лет Победы - ул.Горького




Номер электронного аукциона: _______


















Сосногорск
2014 г.



СОДЕРЖАНИЕ



Стр.
ЧАСТЬ I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3

РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3

РАЗДЕЛ 1.2 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
18

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
22

ЧАСТЬ III. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
25

ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
27

ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
39


































ЧАСТЬ I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Общие сведения

1.1. Законодательное регулирование
Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Муниципальный заказчик
Муниципальный заказчик (далее – Заказчик), указанный в Информационной карте аукциона в электронной форме, проводит аукцион в электронной форме (далее – аукцион), предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
1.3. Предмет аукциона. Место и сроки оказания услуг. Начальная максимальная цена контракта
1.3.1. Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта с Администрацией городского поселения «Сосногорск» на выполнение работ по установке светофора на пересечении ул. 65 лет Победы - ул.Горького, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (часть IV).
1.3.2. Победитель аукциона должен будет оказать услуги, в течение периода, указанного в Информационной карте аукциона.
1.3.3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона.
1.3.4. Гарантийный срок на выполненные работы указан в Информационной карте аукциона.
1.4. Требования к участникам размещения заказа
1.4.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое или физическое лицо, претендующее на заключение муниципального контракта по результатам аукциона, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и территориального расположения, за исключением случаев, предусмотренных в Информационной карте аукциона.
Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе.
1.4.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 13LINK consultantplus://offline/ref=A44B08ADEE4C29F8C5ACF5D060501250E583AB7FEC05B7DDA496FBFA398B2D5A797EFA63E5B4D0G 14Кодексом15 Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
-отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 13LINK consultantplus://offline/ref=4E99A76B847263AB9976A9C332B97406BFE6EABFAC62246CB36D7E628B67E5CC9A333ACD6ECA0BDFG 14законодательством15 Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 13LINK consultantplus://offline/ref=4E99A76B847263AB9976A9C332B97406BFE6EABFAC62246CB36D7E628B67E5CC9A333ACD6EC80BD8G 14законодательством15 Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
-отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
-заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным законом 13LINK consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A6224EC2C9F6A277B61704BD1F3537671996F8AF945027EAC37F64266EcFHFG 14реестре15 недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
1.4.3.Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в части 1.4.1., п. 1.4.2. настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
1.5. Преимущества предоставляемые заявителям в соответствии со 13LINK consultantplus://offline/ref=1229CA38BF6AFE6418C36179706837E10B79C35E5FCE8FD6B6B8573E1F12E16371E505919B036095H5XEM 14статьями 2815 - 13LINK consultantplus://offline/ref=1229CA38BF6AFE6418C36179706837E10B79C35E5FCE8FD6B6B8573E1F12E16371E505919B036096H5X1M 143015 Федерального закона № 44-ФЗ.
В случае, если заказчиком принято решение об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), информация о таком ограничении с обоснованием его причин должна быть указана в извещении об осуществлении закупки.
Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 13LINK consultantplus://offline/ref=6ACB42DC3FDAC013FB10C3C782B005355729E2ABCFDB0AD5F709E67F5873062687CCFC0FAF9BF37474M2G 14законодательством15.
1.5.1. Участие учреждений и предприятий уголовно- исполнительной системы в закупках
1.5.1.1. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества, указанные в п 1.5.1.2. настоящей документации.
1.5.1.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
1.5.2. Участие организаций инвалидов в закупках
1.5.2.1. Организациям инвалидов, являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества, указанные в пункте 1.5.2.3.
1.5.2.2. Действие настоящего пункта статьи распространяется на общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов.
1.5.2.3. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
1.5.3. Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
При указании в информационной карте аукциона сведений о размещении заказа у субъектов малого предпринимательства участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации».
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства:
а) до пятидесяти человек включительно для малых предприятий.
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства.
1.6. Источник финансирования и порядок оплаты заказа
1.6.1. Финансирование выполнения работ по муниципальному контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.
1.6.2. Оплата заказа производится в порядке, предусмотренном в Информационной карте аукциона и проекте муниципального контракта.
1.7. Правовое регулирование
1.7.1. Проведение аукциона регулируется положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов для государственных нужд.
1.7.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.
1.8. Расходы на участие в аукционе
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок на участие в аукционе, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
1.9. Отказ от проведения аукциона
Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Заказчик в течение 1 дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона размещает такое извещение на электронной площадке. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения извещения об отказе от проведения аукциона прекращает осуществленное блокирование операций по счету участников размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
2. Документация об аукционе

2.1. Содержание документации об аукционе
2.1.1. Документация об аукционе включает в себя следующие разделы:
Часть I. Аукцион
Раздел 1.1. Общие условия проведения аукциона
Раздел 1.2. Информационная карта аукциона
Часть II. Техническое задание
Часть III. Обоснование цены контракта
Часть IV. Проект муниципального контракта
2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения, разъяснения к документации об аукционе, принятые Заказчиком.
Неполное предоставление документов, запрашиваемых в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе.
Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.
2.1.3. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона.
2.2. Разъяснение документации об аукционе
2.2.1. Участники размещения заказа вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе, в отношении одного аукциона.
2.2.2. Заказчик в течение двух дней со дня поступления запроса от оператора электронной площадки отвечает на запрос, если он поступил не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок.
2.3. Дополнения и изменения в документацию об аукционе
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
3. Подготовка заявок на участие в аукционе

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция должны быть написаны на русском языке.
3.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе
3.2.1. Первая часть заявки должна содержать согласие участника размещения заказа на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об аукционе, на условиях предусмотренных документацией об аукционе.
3.2.2. при размещении заказа на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя;
2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное 13LINK consultantplus://offline/ref=B443923559E3911CF514A222B9756462D1AF3CD16C9B07F14A95DF2A916018D7C4BFE1DC63D21F81PC1FK 14пунктом 215 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное 13LINK consultantplus://offline/ref=B443923559E3911CF514A222B9756462D1AF3CD16C9B07F14A95DF2A916018D7C4BFE1DC63D21F81PC1FK 14пунктом 215 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;
б) согласие, предусмотренное 13LINK consultantplus://offline/ref=1E72A17058A19C5BD9F70B89991238618CFABAAFF325E495839E6FE752C3075A250C755DC8B7353As517K 14пунктом 215 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.
3.2.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная 13LINK consultantplus://offline/ref=D1E01C713B5368D91DC06F5A68E4B6B7AC5232F1EE3C8D49D595891915D92551D3CD1E71E98F774Df924K 14частью 315.2.1. настоящей части, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

3.2.4. Вторая часть заявки должна содержать следующие документы и сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и 13LINK consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F1A9F3BBE222ACDCEA98DCB02C2AD21CC792D69BA265DA7C2BE59160EF591X010G 14частью 2 статьи 3115 (при наличии таких требований) Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным 13LINK consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F1A9F3BBE222ACDCEA98DCB02C2AD21CC792D69BA265DA7C2BE59160EF596X01CG 14пунктами 315 - 13LINK consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F1A9F3BBE222ACDCEA98DCB02C2AD21CC792D69BA265DA7C2BE59160FF195X01DG 149 части 1 статьи 3115 Федерального закона № 44-ФЗ и Информационной картой аукционной документации;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со 13LINK consultantplus://offline/ref=CBCE314F0E44CED25ECF61168F620BB066482F388F5CF37CE43FCC98D3B2CCD5364F8D74BEB823FBQ9n3M 14статьей 1415 Федерального закона № 44-ФЗ и, или копии этих документов;
7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.2.5. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных пунктами 3.2.1. и 3.2.4. документов и информации, не допускается.
3.2.6. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.
Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую часть заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
3.3. Участие в аукционе
3.3.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 3.2.1. и 3.2.4. настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.
3.3.2. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
3.3.3. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.
3.3.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику аукциона в случае:
1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных 13LINK consultantplus://offline/ref=D19CEFB9E59C5C7D4F6742DC7EB0D34D5E721271C16D1E0E09C746F2BDD782C060258AC96FAD2A9415z1M 14частью 2 статьи 6015 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе;
3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
4) получения данной заявки от участника аукциона с нарушением положений 13LINK consultantplus://offline/ref=D19CEFB9E59C5C7D4F6742DC7EB0D34D5E721271C16D1E0E09C746F2BDD782C060258AC96FAD2A9915zEM 14части 14 статьи 6115 Федерального закона № 44-ФЗ;
5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.
3.3.5. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с пунктом 3.2.9., оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
3.3.6. Возврат заявок на участие в аукционе оператором электронной площадки по основаниям, не предусмотренным п. 3.3.4., не допускается.
3.3.7. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с п. 3.3.2. блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, в отношении денежных средств.
3.3.8. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в таком аукционе.
3.3.9. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
3.3.10. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки, до размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.
3.3.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, оператор электронной площадки в срок, установленный п. 3.3.8., направляет обе части заявки заказчику, в уполномоченный орган. В этом случае требования части 8 статьи 60 закона № 44-ФЗ не применяются. Заявка рассматривается в порядке, установленном статьями 67 и 69 закона № 44-ФЗ.
3.4. Форма аукционного предложения по цене контракта
Участник аукциона делает предложение по цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой муниципального контракта (ценой лота) и «шагом аукциона».
3.5. Предложения участников аукциона по цене контракта
Участник размещения заказа должен указывать цены работ в соответствии с условиями процедуры проведения аукциона.
3.6. Валюта используемая для подачи предложения о цене муниципального контракта
Цены на аукционе должны быть выражены в рублях Российской Федерации.
3.7. Правила документооборота при проведении электронных аукционов
Документооборот между Заказчиком и участником размещения заказа осуществляется через электронную площадку.
Обмен всеми документами и сведениями, связанными с проведением аукциона, осуществляется в форме электронного документооборота.
Документы и сведения, направляемые в форме электронного документа при проведении аукциона, а также на этапе заключения контракта, должны быть подписаны усиленной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени организации, направляющей такие документы и сведения.

4. Подача заявки на участие в аукционе

4.1. Срок получения заявок на участие в аукционе
4.1.1. Заявки на участие в аукционе должны быть получены оператором электронной площадки, на которой проводится аукцион не позднее даты указанной в Информационной карте аукциона.
4.2. Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе
4.2.1. Изменение участником размещения заказа своей заявки на участие в аукционе после подачи ее оператору не допускается.
4.2.2. Участники размещения заказа вправе отозвать свои заявки после их подачи в любой день до начала процедуры рассмотрения первых частей заявок.
Любой участник аукциона, за исключением тех, заявкам которых присвоены первые три порядковых номера, имеет право отозвать свою заявку на участие в аукционе после размещения протокола подведения итогов аукциона, направив соответствующее уведомление оператору электронной площадки.

5. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе

5.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в аукционе. Единая комиссия по размещению заказов проверяет первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе. Срок рассмотрения первых частей заявок не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок.
На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе единой комиссией по размещению заказов принимается решение:
а) о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона);
б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.
На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, единой комиссией по размещению заказов оформляется протокол рассмотрения заявок о допуске или отказе в допуске участников размещения заказа с обоснованием причины отказа.
5.2. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, такой аукцион признается несостоявшимся.
5.3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, признан участником, оператор электронной площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в аукционе.
Единая комиссия по размещению заказов рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 закона № 44-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.
В случае если принято решение о соответствии участника аукциона указанным требованиям, то порядок заключения муниципального контракта осуществляется в соответствии со статьей 70 Закона № 44-ФЗ. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, либо по цене согласованной с Заказчиком но не выше начальной (максимальной) цены контракта.
Срок рассмотрения вторых частей заявки (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе признан участником аукциона) – в течение 3-х дней с момента поступления от оператора электронной площадки второй части заявки.
Признание несостоявшимися электронного аукциона, в соответствии с частями 1 - 3.1 статьи 71 Федерального закона № 44-ФЗ. Согласование заключения органом местного самоуправления муниципального района, уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок. В соответствии с настоящим пунктом контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт. Такая цена не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, предложенную в заявке соответствующего участника закупки, или цену контракта, предложенную соответствующим участником закупки при проведении электронного аукциона. Обращение заказчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) направляется в контрольный орган в сфере закупок в срок не позднее чем в течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе соответствующих протоколов, содержащих информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся. При этом срок согласования не должен быть более чем десять рабочих дней с даты поступления указанного обращения. Контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в срок не более чем двадцать дней с даты получения заказчиком такого согласования.

5.4. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.
Единая комиссия по размещению заказов рассматривает поступившие от оператора электронной площадки вторые части заявок до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.
В случае принятия решения о соответствии пяти заявок, а также о соответствии более одной, но менее пяти заявок, единая комиссия по размещению заказов оформляет протокол подведения итогов электронного аукциона, который подписывается в день окончания рассмотрения вторых частей заявок, и размещается Заказчиком в течение дня, следующего за днем подписания.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, единая комиссия по размещению заказов обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

6. Проведение аукциона

6.1. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.
6.2. Аукцион проводится путём снижения начальной (максимальной) цены контракта.
6.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.
6.4. При проведении процедуры аукциона участники аукциона подают предложения о цене муниципального контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене муниципального контракта на величину в пределах «шага аукциона».
6.5. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене муниципального контракта с учетом следующих требований:
1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене муниципального контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене муниципального контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене муниципального контракта, равное нулю;
2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене муниципального контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене муниципального контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.
При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене муниципального контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене муниципального контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене муниципального контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене муниципального контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене муниципального контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене муниципального контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
6.6. В случае, если была предложена цена муниципального контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене муниципального контракта, поступившее ранее других предложений.
6.7. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.
6.8. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене муниципального контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы участников и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников размещения заказа. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам аукциона.
6.9. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки обязан предоставить такому участнику соответствующие разъяснения.

7. Контакты участников размещения заказа с Заказчиком

При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика с участниками размещения заказа напрямую либо косвенно ставящие конкретного участника размещения заказа в более выгодное положение по отношению к другим участникам аукциона не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8. Заключение муниципального контракта по итогам аукциона

8.1. Заключение муниципального контракта
8.1.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем аукциона.
8.1.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в 13LINK consultantplus://offline/ref=5B8BE8DA1619B6AA21937BA1014815FB46BB680A331C40A6563BB54F91D3DBEE77146C8041FFC04CGAoDI 14части 8 статьи 6915 Федерального закона №44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.
8.1.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.
8.1.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с пунктом 8.1.2 настоящего раздела, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона. При этом победитель аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
8.1.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с пунктом 8.1.4 настоящего раздела протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона допускается при условии, что победитель аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с пунктом 8.1.4 настоящего раздела не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в 13LINK consultantplus://offline/ref=5B8BE8DA1619B6AA21937BA1014815FB46BB680A331C40A6563BB54F91D3DBEE77146C8041FFC04CGAoDI 14части 8 статьи 6915 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.1.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных пунктом 8.1.5 настоящего раздела, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный пунктом 8.1.4 настоящего раздела протокол разногласий.
8.1.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.
8.1.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного пунктом 8.1.7 настоящего раздела и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
8.1.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
8.1.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о аукционе, по цене, предложенной его победителем.
8.1.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю аукциона в сроки, установленные 13LINK consultantplus://offline/ref=5B8BE8DA1619B6AA21937BA1014815FB46BB680A331C40A6563BB54F91D3DBEE77146C8041FFCC4EGAoFI 14частью 6 статьи 4415 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.1.12. В случае, предусмотренном 13LINK consultantplus://offline/ref=5B8BE8DA1619B6AA21937BA1014815FB46BB680A331C40A6563BB54F91D3DBEE77146C8041FFC04DGAo9I 14частью 23 статьи 6815 Федерального закона № 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.
8.1.13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта, если в течении трех рабочих дней со дня опубликования протокола, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом.
8.1.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта.
8.1.15. Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с пунктом 8.1.14 настоящего раздела, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 8.1.3 настоящего раздела, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном 13LINK consultantplus://offline/ref=5B8BE8DA1619B6AA21937BA1014815FB46BB680A331C40A6563BB54F91D3DBEE77146C8041FFC04DGAo9I 14частью 23 статьи 6815 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.
8.1.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей частью сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей частью сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.
8.2. Признание участника аукциона уклонившимся от заключения контракта
Победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта, если им в установленный срок не был представлен подписанный (ЭЦП) проект муниципального контракта и документ об обеспечении муниципального контракта оператору электронной площадки.
При этом удержание обеспечения заявки с участника возможно только после внесения его в реестр недобросовестных поставщиков.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения муниципального контракта, участник аукциона порядковый номер которого следует за победителем аукциона, обязан заключить муниципальный контракт с Заказчиком.
В случае, если от подписания муниципального контракта уклонились все пять участников, указанные в протоколе подведения итогов электронного аукциона, Заказчик рассматривает вторые части заявок оставшихся участников.
8.3. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту
8.3.1. Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика, должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.3.2. настоящей части.
8.3.2. Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта при осуществлении закупки в случаях, предусмотренных 13LINK consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0B3A480EDBF2F82EF7135EE7B598D6988DA710B15AC22607F21CD38013A30v4j4I 14параграфом 3 главы 315 (если начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей), 13LINK consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0B3A480EDBF2F82EF7135EE7B598D6988DA710B15AC22607F21CD38003331v4j4I 14пунктами 215, 13LINK consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0B3A480EDBF2F82EF7135EE7
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·1410 части 2 статьи 8315, 13LINK consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0B3A480EDBF2F82EF7135EE7B598D6988DA710B15AC22607F21CD3800313Dv4jEI 14пунктами 115, 13LINK consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0B3A480EDBF2F82EF7135EE7B598D6988DA710B15AC22607F21CD3800343Fv4jEI 14215 (если правовыми актами, предусмотренными указанным пунктом, не предусмотрена обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта), 13LINK consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0B
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ntplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0B3A480EDBF2F82EF7135EE7B598D6988DA710B15AC22607F21CD38003130v4j3I 142815 - 13LINK consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0B3A480EDBF2F82EF7135EE7B598D6988DA710B15AC22607F21CD38003430v4jFI 1434 части 1 статьи 9315 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.3.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям 13LINK consultantplus://offline/ref=E2BC9298FC58A1D1EC3944B0A2188DE6237C3FF5C756026FAC90E396F57056D9A80497E5287C9756e9lFI 14статьи 4515 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
8.3.4. Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта; светокопия документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта, представляется заказчику одновременно с подписанием победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта контракта.
8.3.5. В случае непредоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
8.3.6. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса.
8.3.7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
8.3.8. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
8.3.9. Реквизиты для перечисления:
Платежные реквизиты заказчика для перечисления денежных средств по обеспечению исполнения муниципального контракта

Юридический адрес: 169500, РК г. Сосногорск, ул. Куратова, 2
ИНН 1108019425 КПП 110801001
Банк получателя: Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар
Получатель: Финансовое управление администрации муниципального района «Сосногорск»
Расчетный счет 40302810328195006006
Кор.счёт 30101810400000000640
БИК 048702640
Назначение платежа: (л.с.С9250000808-ГОРОД) Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ ________________________________.
(указывается наименование аукциона (лота))
8.3.10. Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения контракта: в случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств и поставщик (подрядчик, исполнитель) исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после сдачи всех работ по контракту в течение пяти рабочих дней.
9. Обжалование
Действия Заказчика, единой комиссии по размещению заказов при проведении аукциона, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с регламентом, установленным оператором электронной площадки.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения и документы:
- согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя.
Указанные показатели заполняются в соответствии с Разделом "Техническое задание" документации об электронном аукционе, при этом участник закупки указывает конкретные характеристики товара, не допускается использование формулировок "не более", "не менее", за исключением случаев, когда указанным способом показатели характеристик товара обозначаются производителем товара.
В случае если в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе в форме участника закупки не указаны конкретные показатели товара, предлагаемого к использованию в процессе выполнения работ, при рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в электронном аукционе.
Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара или наименовании производителя товара, указанного в первой части заявки на участие в электронном аукционе, несет участник закупки.
В качестве сведений о конкретных показателях предлагаемого к использованию товара, о товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патенте, полезной модели, промышленном образце, наименовании места происхождения товара, производителе товара участнику закупки рекомендуется использовать форму, предложенную в приложении к Информационной карте аукциона.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и 13LINK consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F1A9F3BBE222ACDCEA98DCB02C2AD21CC792D69BA265DA7C2BE59160EF591X010G 14частью 2 статьи 3115 (при наличии таких требований) Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным 13LINK consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F1A9F3BBE222ACDCEA98DCB02C2AD21CC792D69BA265DA7C2BE59160EF596X01CG 14пунктами 315 - 13LINK consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F1A9F3BBE222ACDCEA98DCB02C2AD21CC792D69BA265DA7C2BE59160FF195X01DG 149 части 1 статьи 3115 Федерального закона № 44-ФЗ и Информационной картой аукционной документации;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, или копии этих документов;
6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со 13LINK consultantplus://offline/ref=CBCE314F0E44CED25ECF61168F620BB066482F388F5CF37CE43FCC98D3B2CCD5364F8D74BEB823FBQ9n3M 14статьей 1415 Федерального закона № 44-ФЗ и, или копии этих документов;
7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.2.5. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных пунктами 3.2.1. и 3.2.4. документов и информации, не допускается.
При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.























Раздел 1.2 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Наименование Заказчика:
Администрация городского поселения «Сосногорск»

Краткое наименование
аукциона:
Выполнение работ по установке светофора на пересечении ул. 65 лет Победы - ул.Горького

Способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя):
электронный аукцион

Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Место нахождения:
169500, Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Куратова, 2

Почтовый адрес:
169500, Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Куратова, 2

Телефон:
(82149) 54079

Адрес электронной почты:
E-mail: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Ответственное должностное лицо:
Янковский Янис Валерьевич (882149) 50331
Бородина Оксана Евгеньевна (882149) 5-52-33

Специализированная организация:
не привлекается

Наименование объекта
закупки:
Выполнение работ по установке светофора на пересечении ул. 65 лет Победы - ул.Горького

Классификация товаров, работ, услуг:
35.20.40.590

Код бюджетной классификации:
925.0409.9901049.244.310
925.0409.9905027.244.310

Описание объекта закупки:
В соответствии с техническим заданием, согласно (Части II), пояснительной запиской (Часть III) к документации об аукционе в электронной форме

Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг:
В соответствии с техническим заданием (Часть II), пояснительной запиской (Часть III), Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (Часть IV).

Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества работ:
Не предусмотрено

Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
Место выполнения работ: Республика Коми, г. Сосногорск, на пересечении улиц ул. 65 лет Победы - ул.Горького

Срок поставки товара,
завершения выполнения
работ, оказания услуг:
В течение 30 календарных дней со дня подписания муниципального контракта


Начальная (максимальная) цена
контракта:
843 759,00 руб. (восемьсот сорок три тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей, 00 копеек, с учетом всех затрат и НДС (или НДС не облагается)

Обоснование начальной
(максимальной) цены
контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом, на основании сводного сметного расчета и локальных смет (Часть III)

Валюта, используемая
для формирования цены
контракта и расчетов с
поставщиком, подрядчиком, исполнителем:
Российский рубль

Источник
финансирования:
Бюджет городского поселения «Сосногорск»
Бюджет МО МР «Сосногорск»

Форма, срок и порядок
оплаты контракта:
Заказчик производит оплату выполненных работ согласно выставленному «Подрядчиком» счету (счету-фактуре), на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС – 2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС – 3) в течение 30 календарных дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» безналичным платежом.
Авансирование работ по настоящему Контракту предусмотрено в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, и составляет 253 127,70 руб. (двести пятьдесят три тысячи сто двадцать семь) рублей 70 копеек.

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя):
Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44 от 05.04.2013г. реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике запроса котировок, учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок (для юридического лица);

Требования к участникам закупки в соответствии с
действующим законодательством РФ:
В соответствии с пунктом 1.4. раздела 1.1. части I документации об аукционе в электронной форме

Дополнительные требования к участникам закупки:
Не установлено

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со 13LINK \l "Par435" \o "Ссылка на текущий документ"14статьями 2815 - 13LINK \l "Par446" \o "Ссылка на текущий документ"143015 Федерального закона № 44 от 05.04.2013г.
Не установлено

Информация о документации об электронном аукционе:

Единая информационная
система (официальный сайт), на которой размещена документация об аукционе:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Дата размещения извещения в единой информационной системе.
30.10.2014 года

Порядок предоставления
разъяснений документации об электронном аукционе:
в соответствии с пунктом 2.2. раздела 1.1. части I документации об аукционе в электронной форме, в период от 30.10.2014 года по 06.11.2014 года

Информация об электронном аукционе:

Место и порядок подачи
заявок участников
закупки:
заявка подается оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки

Требования к содержанию и составу заявки:
в соответствии с пунктом 3.2. раздела 1.1. части I документации об аукционе в электронной форме

Дата и время окончания
срока подачи заявок на
участие в электронном
аукционе (по местному
времени):
с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе (на официальном сайте) до:
15:00 07.11.2014 года

Обеспечение заявки:

Размер обеспечения:
1% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): 8 437,59 руб. (восемь тысяч четыреста тридцать семь) рублей, 59 копеек.

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников такого
аукциона:
средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной площадки. Порядок внесения обеспечения: обеспечение должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки.

Дата окончания срока
рассмотрения первых
частей заявок:
10.11.2014 года

Дата проведения
электронного аукциона
(по местному времени):
13.11.2014 года

Условия контракта:
подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены документацией об электронном аукционе, техническим заданием и проектом контракта.

Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии со 13LINK consultantplus://offline/ref=2DD4796FE699F49755ABD5D97C29679F790B930B706000C7950543FE0CA030AF280ED491E4055A4CK9sBL 14ст. 9515
Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд":
в соответствии с пунктом 14 проекта муниципального контракта

Возможность изменить
условия контракта:
при исполнении контракта допускаются следующие изменения условий контракта по соглашению сторон:
- снижение цены контракта без изменений иных условий контракта;
- увеличение или уменьшение предусмотренного контрактом объема работ не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта;
- улучшение качественных, функциональных характеристик работ по сравнению с характеристиками, установленными контрактом.

Срок заключения
контракта:
контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

Условия признания уклонения от заключения контракта:
в соответствии с пунктом 8.2. раздела 1.1. части I документации об аукционе в электронной форме

Информация о контрактной службе:
Постановление администрации городского поселения «Сосногорск» от 27.12.2013 г. № 517 «О создании контрактной службы»

Обеспечение исполнения контракта:

Размер обеспечения:
30% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): 253 127,70 руб. (двести пятьдесят три тысячи сто двадцать семь) рублей 70 копеек. Размер обеспечения исполнения контракта в случае представления по результатам проведения электронного аукциона победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, предложения о цене контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта: 379 691,55 руб.; российский рубль.
В случае представления по результатам проведения электронного аукциона предложения о цене контракта на 25 и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены контракта победитель электронного аукциона при подписании контракта обязан представить обеспечение исполнения контракта в размере 379 691,55 руб.( российский рубль) или информацию, подтверждающую добросовестность победителя электронного аукциона. К такой информации относятся сведения из реестра контрактов об исполнении победителем не менее трех контрактов без применения неустоек (штрафов, пеней). При предоставлении информации об исполнении четырех и более контрактов победитель электронного аукциона признается добросовестным, если неустойка (штрафы, пени) применены к такому победителю не более чем по 25 процентов контрактов. Период исполнения контрактов должен составлять не менее одного года, предшествующего дате размещения извещения о проведении настоящего электронного аукциона в единой информационной системе (на официальном сайте). Цена не менее чем одного контракта, информация о котором предоставлена, должна составлять не менее 20 процентов цены контракта, предложенной победителем по результатам проведения настоящего электронного аукциона.

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта:
в соответствии с пунктом 8.3. раздела 1.1. части I документации об аукционе в электронной форме.




































Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя администрации
городского поселения «Сосногорск»
_______________В.М. Савченко
«___»_____________2014г.
м.п.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по установке светофора на пересечении ул. 65 лет Победы - ул.Горького

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Объем


Раздел 1. Монтаж светофорного объекта




Земляные работы



1
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
100м3
0.0045

2
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
т
0.72

3
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км (класс груза 1)
т
0.72

4
Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2
электрод
3


Монтажные работы на светофорном объекте



5
Устройство основания под фундаменты песчаного
м3
0.049

6
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
100м3
0.00325

7
Замена ресурса: Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
м3
-0.3315

8
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М 200) Класс груза I
м3
0.3315

9
Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т
т
0.582

10
Опоры стальные
т
0.582

11
Монтаж опорных конструкций для крепления колонок массой до 0,1 т
т
0.3995

12
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Класс груза I
т
0.3995

13
Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784
100м2
0.261

14
Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках
100знак.
0.12

15
Опоры стальные
т
0.2556

16
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7
шт.
1

17
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4
шт.
1

18
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20
шт.
8

19
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 350x1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3
шт.
4

20
При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011
100знак.
0.04

21
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
шт
1

22
Выключатель автоматический ВА 47-29 I=16А МР=340/1,18/6,59/1,003*1,0531=45.91
шт.
1

23
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
шт
1

24
Счетчик электрический, однофазный, двухтарифный электронный, 5-50А ЦЭ 2726-12 МР=1420/1,18/6,59/1,003*1,0531=191.73
шт.
1

25
Шкаф контроля
шт
1

26
Дорожный контроллер ДКСТ 16С-23 ( аналог КДУ3.2.Н) ОБ=36000/1,18/3,69=8267.88
шт
1

27
Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке
шт
16

28
Светофор транспортный светодиодный тип Т 1.1 ОБ=13700/1,18/3,69=3146.39
шт
8

29
Светофор пешеходный светодиодный тип П 1.1 ОБ=8400/1,18/3,69=1929.17
шт
8

30
Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг
100м каб
1

31
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,9 мм
10 м
63.5

32
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2
1000 м
0.51

33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2 Класс груза III
1000 м
0.0765

34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 Класс груза III
1000 м
0.1744

35
Ввод в кабельную сборку в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2
шт
2

36
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
10шт
0.3

37
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
100м
0.11

38
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
100м
0.02


Раздел 2. Пусконаладочные работы



1
Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10
система
1

2
Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03
канал
6

3

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные на месте, в количестве до 5 шт.
комплекс
1

4
Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
шт
1

5
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
линия
16

6
Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов
схема
1

7
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
измерен.
3

8
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
100точек
0.02

9
Определение удельного сопротивления грунта
измерен.
2

10
Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
токопр.
3


И.о. начальника отдела городского хозяйства О.Е. Бородина





































Часть III. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя администрации
городского поселения «Сосногорск»
_______________В.М. Савченко
«___»_____________2014г.
м.п.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на выполнение работ по установке светофора на пересечении ул. 65 лет Победы - ул.Горького

Заказчик
Администрации городского поселения «Сосногорск»


Почтовый адрес
ул.Куратова, 2, г. Сосногорск, РК


Адрес электронной почты
[email protected]


Ответственное лицо заказчика и номер контактного телефона
Бородина Оксана Евгеньевна 8(82149)5-03-36


Источник финансирования заказа
Бюджет городского поселения «Сосногорск»


Наименование объекта
Выполнение работ по установке светофора на пересечении ул. 65 лет Победы - ул.Горького


Основание для работы
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон от 10.12.1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях повышения безопасности дорожного движения, дисциплины на дорогах, снижения дорожно-транспортных происшествий, организации дорожного движения на перекрестке.


Местоположение, характеристика объекта
Основное назначение дороги и улицы - транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов, выход на магистральные улицы и дороги регулируемого движения.
Объект располагается по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, перекресток ул. 65 лет Победы – ул. Горького.


Требования по выполняемой работе
Обеспечить качественное выполнение работ по настоящему контракту, установленных сметной документацией Заказчика, техническими условиями, а при отсутствии или неполноте условий контракта требованиями нормам нормативных и нормативно-технических актов РФ (СНиПов, ГОСТов, ВСН, ТУ и т.д.);
- расстановка технических средств регулирования производится в соответствии с разработанной схемой организации движения, проектной документацией;
- подключение объекта – от ТП №685 в металлорукаве по стене ТП, далее воздушной линией по опорам наружного освещения. Крепление линии производится с использованием анкерных кронштейнов и кронштейнов промежуточной подвески. Фиксация кабеля на тросе производится с помощью стяжных хомутов. Ввод кабеля в кабельные коробки защитить трубой ПВХ;
- установка счетчика и электропроводки выполняется согласно требованием ПУЭ;
- монтаж контроллеров выполняется согласно требованиям к электрическим проводкам по СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;
- установка дорожных знаков;
- земляные работы производятся вручную, перед производством работ «Подрядчик» оформляет ордер на производство земляных работ в администрации городского поселения «Сосногорск» с получением соответствующих согласований от балансодержателей подземных коммуникаций.



«Подрядчик» выполняет работы в соответствии со сметной документацией.
Работы должны выполняться с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда работающих, соблюдением пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
«Подрядчик» обеспечивает погрузку, перевозку отходов на полигон ТБО, а также заключение договоров со специализированным предприятием на размещение отходов производства на полигоне ТБО.
«Подрядчик» несет ответственность за качество материалов и выполнение работ, предусмотренных условиями муниципального контракта.
«Подрядчик» обеспечивает устранение недостатков и замечаний в период гарантийного срока и эксплуатации объект за счет собственных средств.
«Подрядчик» обеспечивает согласование схемы движения транспортных средств и установки дорожных знаков для доставки материалов с ОГИБДД МО МВД России г.Сосногорск.

10.
Состав и содержание работ
Выполнение работ на объекте предусмотрено проектной документацией, выдаваемой «Подрядчику» от «Заказчика».

11.
Сроки выполнения работ
В течение 30 дней со дня подписания муниципального контракта.

12.
Материалы, подлежащие сдачи Заказчику
Сертификаты на материалы, акты выполненных работ по форме КС – 2, КС -3, счет (счет – фактура).

13.
Начальная (максимальная) цена контракта, стартовая стоимость оказания услуг
843 759,00 руб. (восемьсот сорок три тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей, 00 копеек, с учетом всех затрат и НДС (или НДС не облагается)

14.
Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг.
Заказчик производит оплату выполненных работ согласно выставленному «Подрядчиком» счету (счету-фактуре), на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС – 2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС – 3) в течение 30 календарных дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» безналичным платежом.
Авансирование работ по настоящему Контракту предусмотрено в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, и составляет 253 127,70 руб. (двести пятьдесят три тысячи сто двадцать семь) рублей 70 копеек.

15.
Гарантийный срок эксплуатации объекта
36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ


И.о. начальника отдела
городского хозяйства О.Е. Бородина



Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя администрации
городского поселения «Сосногорск»
_______________В.М. Савченко
«___»_____________2014г.
м.п.

Сводный сметный расчет в сумме 843,759 тыс.руб.








(ссылка на документ об утверждении)






С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А










Организация дорожного движения в г. Сосногорске на светофорном объекте " ул. 65 лет Победы- ул. Горького"

Составлен в ценах 2000г с переходом к 3 кварталу 2014г.






№№пп
Номера сметных расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат
Сметная стоимость, тыс.руб.
Общая сметная стоимость, тыс.руб.




Строительных работ
Монтажных работ
Комплектующие и ЗИП
Прочих затрат


1
2
3
4
5
6
7
8

 
 
Глава 2. Основные объекты строительства
 
 
 
 
 

1
02-01
Устройство светофорного объекта в г. Сосногорск, " ул. 65 лет Победы- ул. Горького"
32,305
22,201
52,695
0,000
107,201

 
 
Итого по главе 2:
32,305
22,201
52,695
0,000
107,201

 
 
ИТОГО по главам 1-7:
32,305
22,201
52,695
0,000
107,201

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Глава 8. Временные здания и сооружения
 
 
 
 
 

2
ГСН 81-05-01-2001 Прилож. 1 п. 4.1.3
Временные здания и сооружения – 1,5%*0,8
0,388
0,266
0,000
0,000
0,654

 
 
Итого по главе 8:
0,388
0,266
0,000
0,000
0,654

 
 
Итого по главам 1 - 8:
32,693
22,467
52,695
0,000
107,855

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Глава 9. Прочие работы и затраты
 
 
 
 
 

3
ГСН 81-05-02-2001 табл. 4 п.11.4 к=1,1
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ зимнее время, 2,2%*1,1=2,42%
0,791
0,544
0,000
0,000
1,335

4
09-01
Пусконаладочные работы светофорного объекта в г. Сосногорск, " ул. 65 лет Победы- ул. Горького"
0,000
0,000
0,000
9,005
9,005

 
 
Итого по главе 9:
0,791
0,544
0,000
9,005
10,340

 
 
ИТОГО по главам 1 - 9
33,484
23,011
52,695
9,005
118,195

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
 
 
 
 
 

5
Прилож. К Положению о проведении строит. Контроля №468 от 21.06.2010г.
Строительный контроль за качеством капитального ремонта 2,14 %
0,000
0,000
0,000
2,529
2,529

 
 
Итого по главе 10:
0,000
0,000
0,000
2,529
2,529

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Итого по главам 1 - 12
33,484
23,011
52,695
11,534
120,724

 
 
 
 
 
 
 
 

6
МДС 81-35.2004, п. 4.96
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты-2%
0,670
0,460
1,054
0,231
2,414

 
 
ВСЕГО по сводному сметному расчету
34,153
23,471
53,749
11,765
123,139

7
Письмо Министерства стр-ва и ЖКХ РФ №15285-ЕС/08от 04.08.2014г.
Индекс перехода к ценам 3 квартала 2014г.: на СМР=6,59х1,003; на ОБ=3,69; на ПНР=13,26; на ПР=5,44
225,747
155,140
198,333
135,829
715,050

8
Налоговый кодекс РФ, №117-ФЗ, гл. 21
Налог на добавленную стоимость – 18%
40,634
27,925
35,700
24,449
128,709

9
 
ВСЕГО в ценах на 3 квартал 2014 г.:
266,381
183,065
234,033
160,279
843,759











Директор ООО "Ремстройпроект"
 
 
В.С.Самарин












Главный инженер проекта
 
 
В.С.Самарин












Руководитель сметного отдела
 
 
И.А.Иванковицер












Составил: инженер
 
 
И.А.Иванковицер












Проверил

 
 














УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя администрации
городского поселения «Сосногорск»
_______________В.М. Савченко
«___»_____________2014г.
м.п.

Стройка:



Объект:
Организация дорожного движения в г. Сосногорске на светофорном объекте "ул. 65 лет Победы-ул. Горького"



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01



Устройство светофорного объекта в г. Сосногорск, "ул. 65 лет Победы-ул. Горького"


Основание:
Арх. № 088-14


Строительный объем:
 
Сметная стоимость:
107.20 
тыс.руб

Стоим.един.стр.объема:
0 руб/
Норм.трудоемкость:
274.05 
чел.-ч



Сметная зарплата:
2.85 
тыс.руб

Составлена в ценах на:
01.01.2000  г.
Стоимость оборудования:
52.69 
тыс.руб



N п.п.
Шифр, номера нормат, коды ресурсов
Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения
Един. измерения
Количество
Стоимость единицы
Общая стоимость
Затраты труда рабочих






Всего
Экспл. машин
Оборудование
Всего
Основная зарплата
Экспл. машин
Оборудование
Основ. на един.
Всего основ.






В т.ч. зарпл.
В т.ч. зарпл.



В т.ч. зарпл.

Механ. на един.
Всего механ.


Используются коэффициенты:




Особые условия по МДС 81-36.2004 (СТР),Строительство ИС и сооружений или объектов жил.-гр. назначения в стесн. условиях застроенной части города 
15%



Накладные расходы по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу) 




Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 




Транспортные расходы на оборудование Фиксированный,МДС 81-35.2004 п.4.60 
3%



Заготовительно-складские расходы 
1.2%



Запасные части к оборудованию 
2%



Тара и упаковка к оборудованию 
1.5%



Подраздел. Земляные работы.


1
Е01-02-058-6 (РКОМИ01) НР=84% СП=45%
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 Кол-во=(0,051*4+0,082*3)/100=0.0045
100м3
0.0045
1 347.50
1 347.50
0
0
0
6
6
0
0
0
154.00
0
0.69
0

2
01-01-01-039 (ФЕР108)
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ПОГРУЗКА Кол-во=0,45*1,6=0.72
т
0.72
4.27
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0

3
С403-1-10 (KOM) НР=0% СП=0%
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км (класс груза 1) Маш-ч=(10*2/35+20/60)/7/1=0.129 Коэффициент 'Накладные расходы' отменяется :   Коэффициент 'Сметная прибыль' отменяется :  
т
0.72
19.56
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0.13
0
0.09

4
Е01-02-059-2 (РКОМИ01) НР=84% СП=45%
Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2
электрод
3
2 063.45
56.45
0
0
0
6 190
169
0
0
0
6.61
0
19.83
0


Подраздел. Монтажные работы на светофорном объекте.


5
Е08-01-002-1 (РКОМИ01) НР=128% СП=80%
Устройство основания под фундаменты песчаного Кол-во=0,007*7=0.049
м3
0.049
267.59
21.07
46.15
3.26
0
13
1
2
0
0
2.30
0.29
0.11
0.01

6
Е06-01-005-1 (РКОМИ01) НР=110% СП=65%
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 Кол-во=(0,04*4+0,055*3)/100=0.00325
100м3
0.00325
100 633.59
4 183.33
4 126.99
431.56
0
327
14
13
1
0
441.28
34.58
1.43
0.11

7
401-0023 (РКОМИ01)
Замена ресурса: Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) Кол-во=(0,04*4+0,055*3)/100*-102=-0.3315
м3
-0.3315
863.28
0
0
0
0
- 286
0
0
0
0
0
0
0
0

8
401-0046 (РКОМИ01)
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) Класс груза I
м3
0.3315
969.51
0
0
0
0
321
0
0
0
0
0
0
0
0

9
Е33-02-013-11 (РКОМИ01) НР=113% СП=60%
Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т Кол-во=(8*12,13*3+6*12,13*4)/1000=0.582
т
0.582
1 140.11
191.73
818.25
57.92
0
664
112
476
34
0
17.51
4.66
10.19
2.71

10
201-0813 (РКОМИ01)
Опоры стальные
т
0.582
10 613.02
0
0
0
0
6 177
0
0
0
0
0
0
0
0

11
Е09-03-039-1 (РКОМИ01) НР=95% СП=85%
Монтаж опорных конструкций для крепления колонок массой до 0,1 т Кол-во=12*32/1000*1,03*1,01=0.3995
т
0.3995
1 430.68
815.84
351.70
1.59
0
572
326
141
1
0
80.22
0.11
32.05
0.04

12
201-0755 (РКОМИ01)
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Класс груза I
т
0.3995
10 405.00
0
0
0
0
4 157
0
0
0
0
0
0
0
0

13
Е13-03-004-8 (РКОМИ01) НР=95% СП=70%
Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 Кол-во=(3,14*0,127*8*3+3,14*0,076*6*4+10,8)/100=0.261
100м2
0.261
598.69
25.22
7.94
0.11
0
156
7
2
0
0
2.48
0.01
0.65
0.00

14
Е27-09-008-1 (РКОМИ01) НР=149% СП=95%
Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках
100знак.
0.12
8 275.27
3 487.49
3 010.49
180.64
0
993
418
361
22
0
364.80
14.28
43.78
1.71

15
201-0813 (РКОМИ01)
Опоры стальные Кол-во=12*3*7,1/1000=0.2556
т
0.2556
10 613.02
0
0
0
0
2 713
0
0
0
0
0
0
0
0

16
101-4296 (РКОМИ01)
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7
шт.
1
534.37
0
0
0
0
534
0
0
0
0
0
0
0
0

17
101-4294 (РКОМИ01)
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4
шт.
1
471.90
0
0
0
0
472
0
0
0
0
0
0
0
0

18
101-4301 (РКОМИ01)
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20
шт.
8
534.37
0
0
0
0
4 275
0
0
0
0
0
0
0
0

19
101-4325 (РКОМИ01)
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 350x1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3
шт.
4
518.69
0
0
0
0
2 075
0
0
0
0
0
0
0
0

20
Е27-09-012-1 (РКОМИ01) НР=149% СП=95%
При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011
100знак.
0.04
967.54
659.64
0
0
0
39
26
0
0
0
69.00
0
2.76
0

21
Ц08-03-526-1 (РКОМИ01) НР=100% СП=65%
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
шт
1
266.04
16.63
1.41
0
0
266
17
1
0
0
1.56
0
1.56
0

22
Цена поставщика (РКОМИ01)
Выключатель автоматический ВА 47-29 I=16А МР=340/1,18/6,59/1,003*1,0531=45.91
шт.
1
45.91
0
0
0
0
46
0
0
0
0
0
0
0
0

23
Ц08-03-600-1 (РКОМИ01) НР=100% СП=65%
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
шт
1
6.51
3.78
2.26
0.14
0
7
4
2
0
0
0.34
0.01
0.34
0.01

24
Цена поставщика (РКОМИ01)
Счетчик электрический, однофазный, двухтарифный электронный, 5-50А ЦЭ 2726-12 МР=1420/1,18/6,59/1,003*1,0531=191.73
шт.
1
191.73
0
0
0
0
192
0
0
0
0
0
0
0
0

25
Ц10-04-062-4 (РКОМИ01) НР=97% СП=65%
Шкаф контроля
шт
1
761.48
458.15
258.92
22.98
0
761
458
259
23
0
42.50
2.13
42.50
2.13

26
Цена поставщика ОБ (РКОМИ01)
Дорожный контроллер ДКСТ 16С-23 ( аналог КДУ3.2.Н) ОБ=36000/1,18/3,69=8267.88
шт
1
8 267.88
0
0
0
8 267.88
8 268
0
0
0
8 268
0
0
0
0

27
Ц08-03-543-2 (РКОМИ01) НР=100% СП=65%
Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке Кол-во=8+8=16
шт
16
84.27
25.40
4.31
0
0
1 348
406
69
0
0
2.41
0
38.56
0

28
Цена поставщика ОБ (РКОМИ01)
Светофор транспортный светодиодный тип Т 1.1 ОБ=13700/1,18/3,69=3146.39
шт
8
3 146.39
0
0
0
3 146.39
25 171
0
0
0
25 171
0
0
0
0

29
Цена поставщика ОБ (РКОМИ01)
Светофор пешеходный светодиодный тип П 1.1 ОБ=8400/1,18/3,69=1929.17
шт
8
1 929.17
0
0
0
1 929.17
15 433
0
0
0
15 433
0
0
0
0

30
Ц08-02-149-1 (РКОМИ01) НР=100% СП=65%
Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг
100м каб
1
4 441.90
184.34
2 764.57
197.28
0
4 442
184
2 765
197
0
17.10
16.44
17.10
16.44

31
508-0634 (РКОМИ01)
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,9 мм Кол-во=623*1,02/10=63.5
10 м
63.5
48.83
0
0
0
0
3 101
0
0
0
0
0
0
0
0

32
501-8195 (РКОМИ01)
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 Кол-во=500*1,02/1000=0.51
1000 м
0.51
10 098.39
0
0
0
0
5 150
0
0
0
0
0
0
0
0

33
501-0808 (РКОМИ01)
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2 Класс груза III Кол-во=75*1,02/1000=0.0765
1000 м
0.0765
13 121.00
0
0
0
0
1 004
0
0
0
0
0
0
0
0

34
501-0806 (РКОМИ01)
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 Класс груза III Кол-во=171*1,02/1000=0.1744
1000 м
0.1744
8 578.50
0
0
0
0
1 496
0
0
0
0
0
0
0
0

35
Ц08-02-374-2 (РКОМИ01) НР=100% СП=65%
Ввод в кабельную сборку в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2
шт
2
705.70
51.08
638.05
47.15
0
1 411
102
1 276
94
0
4.34
3.79
8.68
7.58

36
Ц08-02-471-1 (РКОМИ01) НР=100% СП=65%
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
10шт
0.3
922.55
112.78
60.85
2.75
0
277
34
18
1
0
10.70
0.19
3.21
0.06

37
Ц08-02-472-2 (РКОМИ01) НР=100% СП=65%
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
100м
0.11
1 169.94
174.96
81.77
3.19
0
129
19
9
0
0
16.60
0.22
1.83
0.02

38
Ц08-02-472-7 (РКОМИ01) НР=100% СП=65%
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
100м
0.02
1 814.12
224.50
90.91
3.62
0
36
4
2
0
0
21.30
0.25
0.43
0.01



Итого по смете в ценах 2000г., руб
97 952
2 308
5 397
374
48 872

225.69
30.94


     в том числе: материалы, руб
41 358







Общестроительные работы в ценах 2000г., руб
15 796
753
855
57
0

79.44
4.65


     в том числе: материалы, руб
14 171






МДС 81-36.2004
Особые условия, руб по МДС 81-36.2004 (СТР):    8. Строительство ИС и сооружений или объектов жил.-гр. назначения в стесн. условиях застроенной части города, 15%   (п-ты 1,4,5,6,9,13,14,20)
241
113
128
9
0

11.92
0.68


Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу):    1.2. Земляные раб. ручным способом, 84%   (п-ты 1,4)    6.1. Монолитные констр. промышленные, 110%   (п-т 6)    8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 128%   (п-т 5)    13. Защита от коррозии, 95%   (п-т 13)    21. Автомобильные дороги, 149%   (п-ты 14,20)    27. Линии электропередачи, 113%   (п-т 9)
1 186






АП-5536/06
Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06:    1.2. Земляные раб. ручным способом, 45%   (п-ты 1,4)    6.1. Монолитные констр. промышленные, 65%   (п-т 6)    8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 80%   (п-т 5)    13. Защита от коррозии, 70%   (п-т 13)    21. Автомобильные дороги, 95%   (п-ты 14,20)    27. Линии электропередачи, 60%   (п-т 9)
718







Всего по виду работ, руб
17 942
932
0

96.69


     в том числе: материалы, руб
14 171







Металломонтажные работы в ценах 2000г., руб
13 618
326
141
1
0

32.05
0.04


     в том числе: материалы, руб
13 151






МДС 81-36.2004
Особые условия, руб по МДС 81-36.2004 (СТР):    8. Строительство ИС и сооружений или объектов жил.-гр. назначения в стесн. условиях застроенной части города, 15%   (п-т 11)
70
49
21
0
0

4.81
0.01


Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу):    9. Металлоконструкции, 95%   (п-т 11)
357






АП-5536/06
Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06:    9. Металлоконструкции, 85%   (п-т 11)
319







Всего по виду работ, руб
14 364
376
0

36.91


     в том числе: материалы, руб
13 151







Монтаж оборудования в ценах 2000г., руб
19 666
1 229
4 401
316
0

114.20
26.25


     в том числе: материалы, руб
14 035







Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу):    28.2. Монтаж радио-ТВ и электронн.оборуд., 97%   (п-т 25)    45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 100%   (п-ты 21,23,27,30,35-38)
1 531






АП-5536/06
Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06:    28.2. Монтаж радио-ТВ и электронн.оборуд., 65%   (п-т 25)    45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 65%   (п-ты 21,23,27,30,35-38)
1 004







Всего по виду работ, руб
22 201
1 545
0

140.45


     в том числе: материалы, руб
14 035







Оборудование в ценах 2000г., руб
48 872
0
0
0
48 872

0
0


Транспортные расходы на оборудование, руб Фиксированный:    1. МДС 81-35.2004 п.4.60, 3%   (п-ты 26,28,29)
1 466







Заготовительно-складские расходы, руб 1.2%   (п-ты 26,28,29)
604







Запасные части к оборудованию, руб 2%   (п-ты 26,28,29)
1 019







Тара и упаковка к оборудованию, руб 1.5%   (п-ты 26,28,29)
733







Всего по виду работ, руб
52 695
0
52 695

0


В целом по смете:

МДС 81-36.2004
Особые условия, руб по МДС 81-36.2004 (СТР):    8. Строительство ИС и сооружений или объектов жил.-гр. назначения в стесн. условиях застроенной части города, 15%   (п-ты 1,4,5,6,9,11,13,14,20)
311
162
149
9
0

16.72
0.69


Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу):    1.2. Земляные раб. ручным способом, 84%   (п-ты 1,4)    6.1. Монолитные констр. промышленные, 110%   (п-т 6)    8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 128%   (п-т 5)    9. Металлоконструкции, 95%   (п-т 11)    13. Защита от коррозии, 95%   (п-т 13)    21. Автомобильные дороги, 149%   (п-ты 14,20)    27. Линии электропередачи, 113%   (п-т 9)    28.2. Монтаж радио-ТВ и электронн.оборуд., 97%   (п-т 25)    45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 100%   (п-ты 21,23,27,30,35-38)
3 073






АП-5536/06
Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06:    1.2. Земляные раб. ручным способом, 45%   (п-ты 1,4)    6.1. Монолитные констр. промышленные, 65%   (п-т 6)    8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 80%   (п-т 5)    9. Металлоконструкции, 85%   (п-т 11)    13. Защита от коррозии, 70%   (п-т 13)    21. Автомобильные дороги, 95%   (п-ты 14,20)    27. Линии электропередачи, 60%   (п-т 9)    28.2. Монтаж радио-ТВ и электронн.оборуд., 65%   (п-т 25)    45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 65%   (п-ты 21,23,27,30,35-38)
2 042







Транспортные расходы на оборудование, руб Фиксированный:    1. МДС 81-35.2004 п.4.60, 3%   (п-ты 26,28,29)
1 466







Заготовительно-складские расходы, руб 1.2%   (п-ты 26,28,29)
604







Запасные части к оборудованию, руб 2%   (п-ты 26,28,29)
1 019







Тара и упаковка к оборудованию, руб 1.5%   (п-ты 26,28,29)
733







Всего по смете, руб
107 201
2 852
52 695

274.05


     в том числе: материалы, руб
41 358











Составил




Иванковицер И.А.



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



















УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя администрации
городского поселения «Сосногорск»
_______________В.М. Савченко
«___»_____________2014г.
м.п.


Объект:
Организация дорожного движения в г. Сосногорске на светофорном объекте "ул. 65 лет Победы-ул. Горького"



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01



Пусконаладочные работы светофорного объекта в г. Сосногорск, "ул. 65 лет Победы-ул. Горького"


Основание:
Арх. №088-14


Сметная стоимость:
9 005.40
руб

в т.ч. вхолостую:
7 204.32
руб

под нагрузкой:
1 801.08
руб

Нормативная трудоемкость:
281.42
чел.-ч

в т.ч. вхолостую:
225.14
чел.-ч

под нагрузкой:
56.28
чел.-ч

Сметная заработная плата:
4 329.52
руб

в т.ч. вхолостую:
3 463.62
руб

под нагрузкой:
865.90
руб

Составлена в ценах на:
01.01.2000  г.


N п.п.
Номер или шифр норматива, ценника
Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ, ресурсов и затрат
Ед. измер
Кол-во
Затраты труда, ч-час
Сметная стоимость, руб






на ед. изм.
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.








вхолостую
под нагрузкой

вхолостую
под нагрузкой


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
П02-01-001-3 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10
система
1
65.00
65.00
52.00
13.00
985.82
788.66
197.16

Особые условия  
20%
13.00
10.40
2.60
197.16
157.73
39.43

Всего с затратами  

78.00
62.40
15.60
1 182.98
946.39
236.60

2
П02-01-001-4 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03
канал
6
6.30
37.80
30.24
7.56
573.30
458.64
114.66

Особые условия  
20%
7.56
6.05
1.51
114.66
91.73
22.93

Всего с затратами  

45.36
36.29
9.07
687.96
550.37
137.59

3
П01-13-010-7 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные на месте, в количестве до 5 шт.
комплекс
1
100.00
100.00
80.00
20.00
1 611.40
1 289.12
322.28

Особые условия  
20%
20.00
16.00
4.00
322.28
257.82
64.46

Всего с затратами  

120.00
96.00
24.00
1 933.68
1 546.94
386.74

4
П01-03-001-2 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
шт
1
2.00
2.00
1.60
0.40
21.06
16.85
4.21

Особые условия  
20%
0.40
0.32
0.08
4.21
3.37
0.84

Всего с затратами  

2.40
1.92
0.48
25.27
20.22
5.05

5
П01-11-028-1 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
линия
16
0.40
6.40
5.12
1.28
91.84
73.47
18.37

Особые условия  
20%
1.28
1.02
0.26
18.37
14.69
3.67

Всего с затратами  

7.68
6.14
1.54
110.21
88.17
22.04

6
П01-10-010-1 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов
схема
1
6.00
6.00
4.80
1.20
75.90
60.72
15.18

Особые условия  
20%
1.20
0.96
0.24
15.18
12.14
3.04

Всего с затратами  

7.20
5.76
1.44
91.08
72.86
18.22

7
П01-11-010-1 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
измерен.
3
1.50
4.50
3.60
0.90
64.59
51.67
12.92

Особые условия  
20%
0.90
0.72
0.18
12.92
10.33
2.58

Всего с затратами  

5.40
4.32
1.08
77.51
62.01
15.50

8
П01-11-011-1 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
100точек
0.02
16.00
0.32
0.26
0.06
4.59
3.67
0.92

Особые условия  
20%
0.06
0.05
0.01
0.92
0.74
0.18

Всего с затратами  

0.38
0.31
0.08
5.51
4.41
1.10

9
П01-11-012-1 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Определение удельного сопротивления грунта
измерен.
2
4.00
8.00
6.40
1.60
114.84
91.87
22.97

Особые условия  
20%
1.60
1.28
0.32
22.97
18.37
4.59

Всего с затратами  

9.60
7.68
1.92
137.81
110.25
27.56

10
П01-11-013-1 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
токопр.
3
1.50
4.50
3.60
0.90
64.59
51.67
12.92

Особые условия  
20%
0.90
0.72
0.18
12.92
10.33
2.58

Всего с затратами  

5.40
4.32
1.08
77.51
62.01
15.50



Итого по смете в ценах 2000г., руб
234.52
187.62
46.90
3 607.93
2 886.35
721.59


Пусконаладочные работы в ценах 2000г., руб
234.52
187.62
46.90
3 607.93
2 886.35
721.59

МДС 81-35.2004
Особые условия, руб по МДС 81-35.2004 (ПНР):    4. Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, 20%   (п-ты 1-10) ОЗ = 0.2*3607.93 = 721.59 ТЗО = 0.2*234.52 = 46.90 ОУ = 721.59
46.90
37.52
9.38
721.59
577.27
144.32


Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу):    48. Пусконаладочные работы, 68%   (п-ты 1-10) НР = 0.68*4329.52 = 2 944.07



2 944.07
2 355.26
588.81

АП-5536/06
Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06:    48. Пусконаладочные работы, 40%   (п-ты 1-10) СП = 0.4*4329.52 = 1 731.81



1 731.81
1 385.45
346.36


Всего по виду работ, руб
281.42
225.14
56.28
9 005.40
7 204.32
1 801.08


В целом по смете:

МДС 81-35.2004
Особые условия, руб по МДС 81-35.2004 (ПНР):    4. Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, 20% ОЗ = 0.2*3607.93 = 721.59 ТЗО = 0.2*234.52 = 46.90 ОУ = 721.59
46.90
37.52
9.38
721.59
577.27
144.32


Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу):    48. Пусконаладочные работы, 68% НР = 0.68*4329.52 = 2 944.07



2 944.07
2 355.26
588.81

АП-5536/06
Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06:    48. Пусконаладочные работы, 40% СП = 0.4*4329.52 = 1 731.81



1 731.81
1 385.45
346.36


Всего по смете, руб
281.42
225.14
56.28
9 005.40
7 204.32
1 801.08






Составил




Иванковицер И.А.



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


























Часть V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_________
на выполнение работ по установке светофора на пересечении ул. 65 лет Победы - ул.Горького
г. Сосногорск «___» ________2014г.

Администрация городского поселения «Сосногорск», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице исполняющего обязанности руководителя администрации Савченко Виталия Михайловича, действующего на основании Положения с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________ _______, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Основание для заключения Контракта

1.1. Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке светофора на пересечении ул. 65 лет Победы - ул.Горького N __________ от «____» ___________ 2014 г.

2. Предмет Контракта

2.1. В рамках настоящего Контракта «Муниципальный заказчик» поручает и оплачивает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению работ по установке светофора на пересечении ул. 65 лет Победы - ул.Горького в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Пояснительной запиской (Приложение № 2), Сводным сметным расчетом и Локальными сметами (Приложение № 3), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта, условиями настоящего Контракта, а также действующими законодательными и нормативными документами Российской Федерации, регулирующими вопросы для данного вида работ.
2.2. «Подрядчик» обязуется выполнить собственными, привлеченными силами и средствами все работы в соответствии с условиями Контракта, техническим заданием, локальным сметным расчетом, включая возможные работы, определенно в Контракте не упомянутые, но необходимые для надлежащего выполнения работ по настоящему Контракту.

3. Цена Контракта

3.1. Цена настоящего Контракта определяется в соответствии с итогами проведения аукциона в электронной форме, составляет ____________ (___________________) рублей _____ копеек, с учетом всех затрат и НДС (или НДС не облагается).
3.2. Источник финансирования: бюджет городского поселения «Сосногорск», бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск».
3.3. Цена настоящего Контракта является твердой, устанавливается на весь период действия Контракта и может быть изменена, только в случае, предусмотренном в п. 14.1 настоящего Контракта.
3.4. Акт приемки выполненных работ (форма КС – 2) составляется в соответствии со Сводным сметным расчетом и Локальными сметами (Приложение №3), но с применением поправочного (понижающего) коэффициента К=________, рассчитанного по результатам проведения аукциона в электронной форме. Этот поправочный коэффициент применяется к стоимости выполненных работ (или услуг) в текущих ценах и определяется как отношение цены контракта с «Подрядчиком» к начальной (максимальной) цене контракта.





4. Порядок оплаты работ

4.1. «Муниципальный заказчик» осуществляет оплату работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.
4.2. «Муниципальный заказчик» производит оплату выполненных работ согласно выставленному «Подрядчиком» счету (счету-фактуре), на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости работ (КС-3) в течение 30 календарных дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» безналичным платежом.
4.3. Авансирование работ по настоящему Контракту предусмотрено в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, и составляет 253 127,70 руб. (двести пятьдесят три тысячи сто двадцать семь) рублей 70 копеек..
4.4. Оплата производится в российских рублях.

5. Сроки выполнения работ

5.1. «Подрядчик» выполняет работы, предусмотренные п. 2.1 настоящего Контракта, в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. «Подрядчик» обязан:
6.1.1. Качественно и в срок выполнить работы, предусмотренные п. 2.1. настоящего Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта, законодательства Российской Федерации, с техническим заданием (Приложение № 1), пояснительной запиской (Приложение № 2), сводным сметным расчетом и локальными сметами (Приложение № 3), требованиями, обычно предъявляемыми к данному виду работ, и передать Заказчику результаты выполненных работ в предусмотренные настоящим Контрактом сроки по акту сдачи-приемки (КС-2).
6.1.2. В 3-х - дневный срок после подписания Контракта назначить ответственного за выполнение работ и в письменном виде уведомить об этом «Муниципального заказчика».
6.1.3. «Подрядчик» не вправе привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту третьих лиц без согласования с «Муниципальным заказчиком».
6.1.4. В течение суток информировать «Муниципального заказчика» об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения работ, и приостановить выполнение работ до получения письменных указаний от «Муниципального заказчика».
6.1.5. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения работ по настоящему Контракту.
6.1.6. Обеспечить и выполнить своими силами и средствами доставку до места проведения работ всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий и строительной техники, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.
6.1.7. Использовать при выполнении работ только материалы, надлежащим образом сертифицированные для использования.
6.1.8. Исполнять полученные в ходе выполнения подрядных работ указания «Муниципального заказчика», если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
6.1.9. Обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, ВСН, законодательных актов и других нормативных документов РФ.
6.1.10. Своими силами и средствами или средствами субподрядных организаций выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные п. 2.1. и п.5.1. настоящего Контракта, и сдать работы «Муниципальному заказчику» по формам КС-2 и КС-3, при условии их соответствия нормам действующего законодательства Российской Федерации. В случае привлечения «Подрядчиком» к исполнению настоящего Контракта субподрядных организаций или иных третьих лиц, «Подрядчик» отвечает перед «Муниципальным заказчиком» за действия/бездействия привлеченных субподрядных организаций или иных третьих лиц как за свои собственные.
6.1.11. Устранять собственными силами и средствами дефекты, обнаруженные во время выполнения подрядных работ и в период гарантийного срока.
6.1.12. Обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии с нормативными актами РФ.
6.1.13. Нести все расходы, связанные с несчастными случаями, произошедшими на объекте производства работ с персоналом «Подрядчика» и третьими лицами, произошедшими по вине «Подрядчика».
6.2. «Подрядчик» вправе:
6.2.1. По своему выбору потребовать оплаты за выполненные работы либо отказаться от исполнения Контракта, если «Муниципальный заказчик» в нарушении Контракта отказывается принять и (или) оплатить выполненные работы.
6.3 «Муниципальный заказчик» обязан:
6.3.1. При выполнении надлежащим образом «Подрядчиком» работ, указанных в п.2.1 настоящего Контракта, «Муниципальный заказчик» обязан оплатить их в порядке, установленном в настоящем Контракте.
6.3.2. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
6.3.3. «Муниципальный заказчик» имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных «Подрядчиком» материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
6.3.4. При отсутствии претензий к выполненным работам подписать акт о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения «Муниципальным заказчиком», подписанного со стороны «Подрядчика» акта приемки выполненных работ. В случае отказа «Муниципального заказчика» принять выполненные работы из-за обнаруженных недостатков, «Муниципальный заказчик» направляет «Подрядчику» письменный мотивированный отказ от приемки работ, с указанием на необходимые доработки, которые «Подрядчик» в срок, не превышающий 3 (три) дня (если специально не оговорен иной срок) с момента направления «Муниципальным заказчиком» мотивированного отказа устраняет своими силами и за свой счет, после чего Стороны возвращаются к процедуре подписания соответствующего Акта.
6.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что «Подрядчик» не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения «Подрядчика».
6.4. «Муниципальный заказчик» вправе:
6.4.1. Отказаться (полностью или частично) от оплаты за выполненные работы, не соответствующие требованиям СНиП, ГОСТ, ВСН, законодательных актов и других нормативных документов РФ, а также требованиям и условиям настоящего Контракта.
6.4.2. Предъявлять претензии за некачественное или неполное исполнение принятых «Подрядчиком» обязательств по настоящему Контракту.
6.4.3. Запрашивать у «Подрядчика» информацию, связанную с производством работ на объекте.
6.4.4. Требовать уплату неустойки и (или) расторжения Контракта на любом этапе, в случае неисполнения или некачественного исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему Контракту.
6.4.5. Составлять акты о выявленных нарушениях, дефектах в одностороннем порядке с последующим их предъявлением «Подрядчику» для устранения выявленных нарушений.
6.4.6. «Муниципальный заказчик» вправе отказаться от принятия результатов работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения работ «Подрядчиком» выполнение работ утратило интерес для «Муниципального заказчика».
6.4.7. «Муниципальный заказчик» вправе провести экспертизу выполненных подрядных работ с привлечение экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе исполнения Контракта.
6.4.8. В случае проведения «Муниципальным заказчиком» экспертизы выполненных подрядных работ с привлечение экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято «Муниципальным заказчиком» только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ, товара в заключение эксперта, экспертной организации, будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа от исполнения Контракта.

7. Сдача и приемка работ

7.1. По завершении работ «Подрядчик» представляет «Муниципальному заказчику» подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки (КС-2) в двух экземплярах.
7.2. «Муниципальный заказчик» в течение 10 календарных дней с даты получения от «Подрядчика» акта сдачи-приемки направляет «Подрядчику» подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем недостатков.
7.3. Претензии к выполненной «Подрядчиком» работе предъявляются «Муниципальным заказчиком» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта о приемке выполненных работ. «Подрядчику» направляется в письменном виде Акт с перечнем замечаний и сообщение о сроках их устранения; акт о приемке выполненных работ в этом случае подписывается после устранения замечаний.
7.4. В случае отказа «Муниципального заказчика» принять выполненные работы из-за обнаруженных недостатков, «Муниципальный заказчик» направляет «Подрядчику» письменный мотивированный отказ от приемки работ, с указанием на необходимые доработки, которые «Подрядчик» в срок, не превышающий 3 (три) дня (если специально не оговорен иной срок) с момента направления «Муниципальным заказчиком» мотивированного отказа устраняет своими силами и за свой счет, после чего Стороны возвращаются к процедуре подписания соответствующего Акта.
7.5. В случае невыполнения «Подрядчиком» сроков устранения недостатков «Муниципальный заказчик» имеет право, письменно уведомив об этом «Подрядчика», поручить устранение недостатков третьему лицу или устранить их непосредственно с отнесением затрат за счет «Подрядчика».
8. Гарантии

8.1. «Муниципальный заказчик» гарантирует:
- своевременно производить приемку работ;
- своевременно и в полном объеме оплачивать работы «Подрядчика»;
- надлежаще выполнять иные обязательства, вытекающие из настоящего Контракта.
8.2. «Подрядчик» гарантирует:
8.2.1. Качественное выполнение работ по настоящему Контракту в объемах и сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта в соответствии с техническим заданием, локальной сметой, руководствуясь действующими требованиями СНиП, ВСН, ГОСТ, законодательных актов и других нормативных документов Российской Федерации.
8.2.2. Использование качественных материалов при выполнении работ, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
8.3. Гарантии качества распространяются на весь комплекс выполненных работ по настоящему контракту
8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования подряда и сроков их устранения «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения «Муниципального заказчика».
8.5. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов «Муниципальный заказчик» составляет односторонний акт, обязательный к выполнению «Подрядчиком» в срок предусмотренный п. 7.4 настоящего Контракта.

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Контракту, стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.2. При нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения работ, «Муниципальный заказчик» вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от стоимости работ по Контракту.
9.3. За ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Подрядчик» обязуется выплатить «Муниципальному заказчику» размер штрафа, устанавливаемый в виде фиксированной суммы, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 «Об утверждении размера штрафа, начисляемого в случае надлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренного контрактом», определяемого в следующем порядке:
- 10% цены контракта.
9.4. В случае просрочки исполнения «Муниципальным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.5. За ненадлежащее исполнение «Муниципальным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, «Муниципальный заказчик» обязуется выплатить «Подрядчику» размер штрафа, устанавливаемый в виде фиксированной суммы, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 «Об утверждении размера штрафа, начисляемого в случае надлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренного контрактом», определяемого в следующем порядке:
- 2,5% цены контракта.
9.6. Перечисленные в настоящем Контракте штрафные санкции могут быть взысканы «Муниципальным заказчиком» путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов «Подрядчика». Если «Муниципальный заказчик» не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, «Подрядчик» обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию «Муниципального заказчика».
9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.8. Уплата штрафных санкций не освобождает «Подрядчика» от выполнения обязательств по настоящему Контракту.
9.9. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком».
9.10. В случае нанесения работниками «Подрядчика» ущерба имуществу «Муниципального заказчика» (утраты, повреждения, использования в производственных целях и т.д.), «Подрядчик» возмещает «Муниципальному заказчику» материальный ущерб в полном объеме по ценам, действующим на момент нанесения ущерба.
9.11. «Подрядчик» несет ответственность за надлежащее выполнение работ по Контракту и обеспечение в ходе работ выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдению строительных и санитарно-гигиенических норм.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности, за неисполнение или, ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту в период выполнения работ и гарантийного срока, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожар, землетрясение, военные действия и т.д.).
10.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

11. Разрешение споров между сторонами

11.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего «Контракта», решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в дополнительных соглашениях сторон, которые становится с даты их подписания неотъемлемой частью настоящего «Контракта».
11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - две недели с даты ее получения.
11.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Республики Коми.

12. Конфиденциальность

12.1. «Подрядчик» не вправе без письменного согласия «Муниципального заказчика» сообщать третьим лицам, за исключением работников «Подрядчика», информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего Контракта, включая информацию о результатах выполненных Работ, и использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе после прекращения настоящего Контракта (далее – конфиденциальная информация).
12.2. «Подрядчик» не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от «Муниципального заказчика», третьим лицам, за исключением работников «Подрядчика», без предварительного письменного согласия «Муниципального заказчика».
12.3. «Подрядчик» обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые к выполнению Работ третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности.
12.4. «Подрядчик» имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, «Подрядчик» обязан незамедлительно уведомить «Муниципального заказчика» о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.

13. Действие Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
13.2. Изменение или прекращение (расторжение) настоящего Контракта возможны по соглашению сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством.
13.3. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
13.4. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, платежных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в пятидневный срок с момента произошедших изменений. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые сторонами друг другу, отправляются по адресам указанным в Контракте и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.
13.5. Все уведомления (извещения, сообщения, требования, акты и т.п.), необходимость направления которых возникает у сторон в связи с исполнением Контракта, (далее «Документация») считаются оформленными надлежащим образом, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями соответствующей Стороны.

14. Порядок изменения и расторжения Контракта

14.1. «Контрактом» предусмотрена возможность изменения условий «Контракта»:
а) при снижении цены «Контракта» без изменения предусмотренных «Контрактом» объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта;
б) если по предложению «Муниципального заказчика» увеличиваются предусмотренные «Контрактом» объемы работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные «Контрактом» количество выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены «Контракта» пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в «Контракте» цены работы но не более чем на десять процентов цены «Контракта». При уменьшении предусмотренных «Контрактом» объема работ «Стороны» «Контракта» обязаны уменьшить цену «Контракта» исходя из цены единицы объема работ.
в)улучшение качественных, функциональных характеристик работ по сравнению с характеристиками, установленными Контрактом.
14.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.
14.3. «Муниципальный заказчик» вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
14.3.1. Выполнения работ ненадлежащего качества, которые не могут быть устранены в приемлемый для «Муниципального заказчика» срок.
14.3.2. Неоднократного нарушения «Подрядчиком» сроков выполнения работ.
14.3.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
14.4. Решение «Муниципального заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется «Подрядчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Муниципальным заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику». Выполнение «Муниципальным заказчиком» требований настоящей части считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Муниципальным заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления либо дата получения «Муниципальным заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения «Муниципальным заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
14.5. Решение «Муниципального заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Муниципальным заказчиком» «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения «Контракта».
14.6. «Муниципальный заказчик» обязан отменить не вступившие в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий «Контракта», послужившее основанием для принятия указанного решения, а также компенсировать затраты на проведение экспертизы.
14.7. «Подрядчик» вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:
14.7.1. Необоснованного уклонения от принятия и (или) оплаты за выполненные работы.
14.8. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется «Муниципальному заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Муниципального заказчика», указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком» подтверждения о его вручении «Муниципальному заказчику». Выполнение «Подрядчиком» требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком» подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
14.9. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Муниципального заказчика» об одностороннем отказе от исполнения «Контракта.
14.10. «Подрядчик» обязан отменить не вступившие в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течении десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Муниципальный заказчик» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
14.11. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
14.12. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.
14.13. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.


15. Обеспечение исполнения Контракта

15.1. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет – ____________ (____________________________) рублей _______ копеек.
15.2. Обязательства «Подрядчика» по контракту, которые должны быть обеспечены:
15.2.1. объем выполненных работ по настоящему Контракту;
15.2.2. срок выполнения работ по настоящему Контракту;
15.2.3. качество выполненных работ по настоящему Контракту;
15.2.4. возмещение причиненных убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта по вине «Подрядчика».
15.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта представляется безотзывная банковская гарантия срок действия такой гарантии должен превышать срок оказания услуг, предусмотренный условиями настоящего договора на 30 (тридцать) календарных дней.
15.4. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта внесены денежные средства на счет «Муниципального заказчика» в виде залога, указанные средства возвращаются «Подрядчику» в течении 5-ти рабочих дней, при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Контракту.
15.5. В случае если настоящий Контракт расторгнут вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по Контракту, обеспечение исполнения контракта не подлежит возврату.

16. Особые условия

16.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
16.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации –правоприемнике.
16.3. При исполнении Контракта не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правоприемником «Подрядчика» по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
16.4. В случае перемены «Муниципального заказчика» права и обязанности, предусмотренные Контрактом, переходят к новому «Муниципальному заказчику».

17. Приложения к настоящему Контракту

17.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями.
К настоящему Контракту прилагаются:
17.1.1. Приложение № 1 – Техническое задание;
17.1.2. Приложение № 2 – Пояснительная записка;
17.1.3. Приложение № 3 – Сводный сметный расчет и локальные сметы.


























18. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Муниципальный заказчик:
Администрация городского поселения «Сосногорск»
Юридический адрес: 169500, РК, г. Сосногорск, ул. Куратова, д.2
Тел/факс (82149) 5-00-65
ИНН 1108021840, КПП 110801001
ОГРН 1121108000826 ОКПО 38671688
Р/с 40204810800020000450 в Отделении-НБ Республика Коми г.Сыктывкар
БИК 048702001 УФК по Республике Коми (Финуправление администрации МР «Сосногорск», Администрация городского поселения «Сосногорск» л/с № Л9250000808-ГОРОД).
ОКТМО 87626122
Электронный адрес: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Подрядчик:


Подписи сторон:

Муниципальный заказчик:
Администрация городского поселения
«Сосногорск»

____________________ В.М. Савченко
Подрядчик:



______________________/______________/





Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ _______________
от «____» __________2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя администрации
городского поселения «Сосногорск»
_______________В.М. Савченко
«___»_____________2014г.
м.п.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по установке светофора на пересечении ул. 65 лет Победы - ул.Горького

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Объем


Раздел 1. Монтаж светофорного объекта




Земляные работы



1
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
100м3
0.0045

2
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
т
0.72

3
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км (класс груза 1)
т
0.72

4
Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2
электрод
3


Монтажные работы на светофорном объекте



5
Устройство основания под фундаменты песчаного
м3
0.049

6
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
100м3
0.00325

7
Замена ресурса: Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
м3
-0.3315

8
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М 200) Класс груза I
м3
0.3315

9
Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т
т
0.582

10
Опоры стальные
т
0.582

11
Монтаж опорных конструкций для крепления колонок массой до 0,1 т
т
0.3995

12
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Класс груза I
т
0.3995

13
Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784
100м2
0.261

14
Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках
100знак.
0.12

15
Опоры стальные
т
0.2556

16
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7
шт.
1

17
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4
шт.
1

18
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20
шт.
8

19
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 350x1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3
шт.
4

20
При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011
100знак.
0.04

21
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
шт
1

22
Выключатель автоматический ВА 47-29 I=16А МР=340/1,18/6,59/1,003*1,0531=45.91
шт.
1

23
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
шт
1

24
Счетчик электрический, однофазный, двухтарифный электронный, 5-50А ЦЭ 2726-12 МР=1420/1,18/6,59/1,003*1,0531=191.73
шт.
1

25
Шкаф контроля
шт
1

26
Дорожный контроллер ДКСТ 16С-23 ( аналог КДУ3.2.Н) ОБ=36000/1,18/3,69=8267.88
шт
1

27
Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке
шт
16

28
Светофор транспортный светодиодный тип Т 1.1 ОБ=13700/1,18/3,69=3146.39
шт
8

29
Светофор пешеходный светодиодный тип П 1.1 ОБ=8400/1,18/3,69=1929.17
шт
8

30
Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг
100м каб
1

31
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,9 мм
10 м
63.5

32
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2
1000 м
0.51

33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2 Класс груза III
1000 м
0.0765

34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 Класс груза III
1000 м
0.1744

35
Ввод в кабельную сборку в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2
шт
2

36
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
10шт
0.3

37
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
100м
0.11

38
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
100м
0.02


Раздел 2. Пусконаладочные работы



1
Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10
система
1

2
Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03
канал
6

3

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные на месте, в количестве до 5 шт.
комплекс
1

4
Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
шт
1

5
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
линия
16

6
Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов
схема
1

7
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
измерен.
3

8
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
100точек
0.02

9
Определение удельного сопротивления грунта
измерен.
2

10
Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
токопр.
3


И.о. начальника отдела городского хозяйства О.Е. Бородина









Приложение № 2
к муниципальному контракту
№ _________
от «____» __________2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя администрации
городского поселения «Сосногорск»
_______________В.М. Савченко
«___»_____________2014г.
м.п.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на выполнение работ по установке светофора на пересечении ул. 65 лет Победы - ул.Горького

Заказчик
Администрации городского поселения «Сосногорск»


Почтовый адрес
ул.Куратова, 2, г. Сосногорск, РК


Адрес электронной почты
[email protected]


Ответственное лицо заказчика и номер контактного телефона
Бородина Оксана Евгеньевна 8(82149)5-03-36


Источник финансирования заказа
Бюджет городского поселения «Сосногорск»


Наименование объекта
Выполнение работ по установке светофора на пересечении ул. 65 лет Победы - ул.Горького


Основание для работы
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон от 10.12.1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях повышения безопасности дорожного движения, дисциплины на дорогах, снижения дорожно-транспортных происшествий, организации дорожного движения на перекрестке.


Местоположение, характеристика объекта
Основное назначение дороги и улицы - транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов, выход на магистральные улицы и дороги регулируемого движения.
Объект располагается по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, перекресток ул. 65 лет Победы – ул. Горького.


Требования по выполняемой работе
Обеспечить качественное выполнение работ по настоящему контракту, установленных сметной документацией Заказчика, техническими условиями, а при отсутствии или неполноте условий контракта требованиями нормам нормативных и нормативно-технических актов РФ (СНиПов, ГОСТов, ВСН, ТУ и т.д.);
- расстановка технических средств регулирования производится в соответствии с разработанной схемой организации движения, проектной документацией;
- подключение объекта – от ТП №685 в металлорукаве по стене ТП, далее воздушной линией по опорам наружного освещения. Крепление линии производится с использованием анкерных кронштейнов и кронштейнов промежуточной подвески. Фиксация кабеля на тросе производится с помощью стяжных хомутов. Ввод кабеля в кабельные коробки защитить трубой ПВХ;
- установка счетчика и электропроводки выполняется согласно требованием ПУЭ;
- монтаж контроллеров выполняется согласно требованиям к электрическим проводкам по СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;
- установка дорожных знаков;
- земляные работы производятся вручную, перед производством работ «Подрядчик» оформляет ордер на производство земляных работ в администрации городского поселения «Сосногорск» с получением соответствующих согласований от балансодержателей подземных коммуникаций.



«Подрядчик» выполняет работы в соответствии со сметной документацией.
Работы должны выполняться с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда работающих, соблюдением пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
«Подрядчик» обеспечивает погрузку, перевозку отходов на полигон ТБО, а также заключение договоров со специализированным предприятием на размещение отходов производства на полигоне ТБО.
«Подрядчик» несет ответственность за качество материалов и выполнение работ, предусмотренных условиями муниципального контракта.
«Подрядчик» обеспечивает устранение недостатков и замечаний в период гарантийного срока и эксплуатации объект за счет собственных средств.
«Подрядчик» обеспечивает согласование схемы движения транспортных средств и установки дорожных знаков для доставки материалов с ОГИБДД МО МВД России г.Сосногорск.

10.
Состав и содержание работ
Выполнение работ на объекте предусмотрено проектной документацией, выдаваемой «Подрядчику» от «Заказчика».

11.
Сроки выполнения работ
В течение 30 дней со дня подписания муниципального контракта.

12.
Материалы, подлежащие сдачи Заказчику
Сертификаты на материалы, акты выполненных работ по форме КС – 2, КС -3, счет (счет – фактура).

13.
Начальная (максимальная) цена контракта, стартовая стоимость оказания услуг
843 759,00 руб. (восемьсот сорок три тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей, 00 копеек, с учетом всех затрат и НДС (или НДС не облагается)

14.
Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг.
Заказчик производит оплату выполненных работ согласно выставленному «Подрядчиком» счету (счету-фактуре), на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС – 2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС – 3) в течение 30 календарных дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» безналичным платежом.
Авансирование работ по настоящему Контракту предусмотрено в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, и составляет 253 127,70 руб. (двести пятьдесят три тысячи сто двадцать семь) рублей 70 копеек.

15.
Гарантийный срок эксплуатации объекта
36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ


И.о. начальника отдела
городского хозяйства О.Е. Бородина



Приложение № 3
к муниципальному контракту
№ _______________
от «____» __________2014 г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
Руководителя администрации
городского поселения «Сосногорск»
____________________/__________________/ _________________В.М. Савченко
«___»_____________2014г. «___»_____________2014г.


Сводный сметный расчет в сумме 843,759 тыс.руб.








(ссылка на документ об утверждении)






С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А










Организация дорожного движения в г. Сосногорске на светофорном объекте " ул. 65 лет Победы- ул. Горького"

Составлен в ценах 2000г с переходом к 3 кварталу 2014г.






№№пп
Номера сметных расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат
Сметная стоимость, тыс.руб.
Общая сметная стоимость, тыс.руб.




Строительных работ
Монтажных работ
Комплектующие и ЗИП
Прочих затрат


1
2
3
4
5
6
7
8

 
 
Глава 2. Основные объекты строительства
 
 
 
 
 

1
02-01
Устройство светофорного объекта в г. Сосногорск, " ул. 65 лет Победы- ул. Горького"
32,305
22,201
52,695
0,000
107,201

 
 
Итого по главе 2:
32,305
22,201
52,695
0,000
107,201

 
 
ИТОГО по главам 1-7:
32,305
22,201
52,695
0,000
107,201

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Глава 8. Временные здания и сооружения
 
 
 
 
 

2
ГСН 81-05-01-2001 Прилож. 1 п. 4.1.3
Временные здания и сооружения – 1,5%*0,8
0,388
0,266
0,000
0,000
0,654

 
 
Итого по главе 8:
0,388
0,266
0,000
0,000
0,654

 
 
Итого по главам 1 - 8:
32,693
22,467
52,695
0,000
107,855

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Глава 9. Прочие работы и затраты
 
 
 
 
 

3
ГСН 81-05-02-2001 табл. 4 п.11.4 к=1,1
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ зимнее время, 2,2%*1,1=2,42%
0,791
0,544
0,000
0,000
1,335

4
09-01
Пусконаладочные работы светофорного объекта в г. Сосногорск, " ул. 65 лет Победы- ул. Горького"
0,000
0,000
0,000
9,005
9,005

 
 
Итого по главе 9:
0,791
0,544
0,000
9,005
10,340

 
 
ИТОГО по главам 1 - 9
33,484
23,011
52,695
9,005
118,195

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
 
 
 
 
 

5
Прилож. К Положению о проведении строит. Контроля №468 от 21.06.2010г.
Строительный контроль за качеством капитального ремонта 2,14 %
0,000
0,000
0,000
2,529
2,529

 
 
Итого по главе 10:
0,000
0,000
0,000
2,529
2,529

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Итого по главам 1 - 12
33,484
23,011
52,695
11,534
120,724

 
 
 
 
 
 
 
 

6
МДС 81-35.2004, п. 4.96
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты-2%
0,670
0,460
1,054
0,231
2,414

 
 
ВСЕГО по сводному сметному расчету
34,153
23,471
53,749
11,765
123,139

7
Письмо Министерства стр-ва и ЖКХ РФ №15285-ЕС/08от 04.08.2014г.
Индекс перехода к ценам 3 квартала 2014г.: на СМР=6,59х1,003; на ОБ=3,69; на ПНР=13,26; на ПР=5,44
225,747
155,140
198,333
135,829
715,050

8
Налоговый кодекс РФ, №117-ФЗ, гл. 21
Налог на добавленную стоимость – 18%
40,634
27,925
35,700
24,449
128,709

9
 
ВСЕГО в ценах на 3 квартал 2014 г.:
266,381
183,065
234,033
160,279
843,759











Директор ООО "Ремстройпроект"
 
 
В.С.Самарин



Главный инженер проекта
 
 
В.С.Самарин



Руководитель сметного отдела
 
 
И.А.Иванковицер



Составил: инженер
 
 
И.А.Иванковицер



Проверил

 
 





УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя администрации
городского поселения «Сосногорск»
_______________В.М. Савченко
«___»_____________2014г.
м.п.

Стройка:



Объект:
Организация дорожного движения в г. Сосногорске на светофорном объекте "ул. 65 лет Победы-ул. Горького"



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01



Устройство светофорного объекта в г. Сосногорск, "ул. 65 лет Победы-ул. Горького"


Основание:
Арх. № 088-14


Строительный объем:
 
Сметная стоимость:
107.20 
тыс.руб

Стоим.един.стр.объема:
0 руб/
Норм.трудоемкость:
274.05 
чел.-ч



Сметная зарплата:
2.85 
тыс.руб

Составлена в ценах на:
01.01.2000  г.
Стоимость оборудования:
52.69 
тыс.руб



N п.п.
Шифр, номера нормат, коды ресурсов
Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения
Един. измерения
Количество
Стоимость единицы
Общая стоимость
Затраты труда рабочих






Всего
Экспл. машин
Оборудование
Всего
Основная зарплата
Экспл. машин
Оборудование
Основ. на един.
Всего основ.






В т.ч. зарпл.
В т.ч. зарпл.



В т.ч. зарпл.

Механ. на един.
Всего механ.


Используются коэффициенты:




Особые условия по МДС 81-36.2004 (СТР),Строительство ИС и сооружений или объектов жил.-гр. назначения в стесн. условиях застроенной части города 
15%



Накладные расходы по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу) 




Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 




Транспортные расходы на оборудование Фиксированный,МДС 81-35.2004 п.4.60 
3%



Заготовительно-складские расходы 
1.2%



Запасные части к оборудованию 
2%



Тара и упаковка к оборудованию 
1.5%



Подраздел. Земляные работы.


1
Е01-02-058-6 (РКОМИ01) НР=84% СП=45%
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 Кол-во=(0,051*4+0,082*3)/100=0.0045
100м3
0.0045
1 347.50
1 347.50
0
0
0
6
6
0
0
0
154.00
0
0.69
0

2
01-01-01-039 (ФЕР108)
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ПОГРУЗКА Кол-во=0,45*1,6=0.72
т
0.72
4.27
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0

3
С403-1-10 (KOM) НР=0% СП=0%
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км (класс груза 1) Маш-ч=(10*2/35+20/60)/7/1=0.129 Коэффициент 'Накладные расходы' отменяется :   Коэффициент 'Сметная прибыль' отменяется :  
т
0.72
19.56
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0.13
0
0.09

4
Е01-02-059-2 (РКОМИ01) НР=84% СП=45%
Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2
электрод
3
2 063.45
56.45
0
0
0
6 190
169
0
0
0
6.61
0
19.83
0


Подраздел. Монтажные работы на светофорном объекте.


5
Е08-01-002-1 (РКОМИ01) НР=128% СП=80%
Устройство основания под фундаменты песчаного Кол-во=0,007*7=0.049
м3
0.049
267.59
21.07
46.15
3.26
0
13
1
2
0
0
2.30
0.29
0.11
0.01

6
Е06-01-005-1 (РКОМИ01) НР=110% СП=65%
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 Кол-во=(0,04*4+0,055*3)/100=0.00325
100м3
0.00325
100 633.59
4 183.33
4 126.99
431.56
0
327
14
13
1
0
441.28
34.58
1.43
0.11

7
401-0023 (РКОМИ01)
Замена ресурса: Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) Кол-во=(0,04*4+0,055*3)/100*-102=-0.3315
м3
-0.3315
863.28
0
0
0
0
- 286
0
0
0
0
0
0
0
0

8
401-0046 (РКОМИ01)
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) Класс груза I
м3
0.3315
969.51
0
0
0
0
321
0
0
0
0
0
0
0
0

9
Е33-02-013-11 (РКОМИ01) НР=113% СП=60%
Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т Кол-во=(8*12,13*3+6*12,13*4)/1000=0.582
т
0.582
1 140.11
191.73
818.25
57.92
0
664
112
476
34
0
17.51
4.66
10.19
2.71

10
201-0813 (РКОМИ01)
Опоры стальные
т
0.582
10 613.02
0
0
0
0
6 177
0
0
0
0
0
0
0
0

11
Е09-03-039-1 (РКОМИ01) НР=95% СП=85%
Монтаж опорных конструкций для крепления колонок массой до 0,1 т Кол-во=12*32/1000*1,03*1,01=0.3995
т
0.3995
1 430.68
815.84
351.70
1.59
0
572
326
141
1
0
80.22
0.11
32.05
0.04

12
201-0755 (РКОМИ01)
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Класс груза I
т
0.3995
10 405.00
0
0
0
0
4 157
0
0
0
0
0
0
0
0

13
Е13-03-004-8 (РКОМИ01) НР=95% СП=70%
Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 Кол-во=(3,14*0,127*8*3+3,14*0,076*6*4+10,8)/100=0.261
100м2
0.261
598.69
25.22
7.94
0.11
0
156
7
2
0
0
2.48
0.01
0.65
0.00

14
Е27-09-008-1 (РКОМИ01) НР=149% СП=95%
Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках
100знак.
0.12
8 275.27
3 487.49
3 010.49
180.64
0
993
418
361
22
0
364.80
14.28
43.78
1.71

15
201-0813 (РКОМИ01)
Опоры стальные Кол-во=12*3*7,1/1000=0.2556
т
0.2556
10 613.02
0
0
0
0
2 713
0
0
0
0
0
0
0
0

16
101-4296 (РКОМИ01)
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7
шт.
1
534.37
0
0
0
0
534
0
0
0
0
0
0
0
0

17
101-4294 (РКОМИ01)
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4
шт.
1
471.90
0
0
0
0
472
0
0
0
0
0
0
0
0

18
101-4301 (РКОМИ01)
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20
шт.
8
534.37
0
0
0
0
4 275
0
0
0
0
0
0
0
0

19
101-4325 (РКОМИ01)
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 350x1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3
шт.
4
518.69
0
0
0
0
2 075
0
0
0
0
0
0
0
0

20
Е27-09-012-1 (РКОМИ01) НР=149% СП=95%
При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011
100знак.
0.04
967.54
659.64
0
0
0
39
26
0
0
0
69.00
0
2.76
0

21
Ц08-03-526-1 (РКОМИ01) НР=100% СП=65%
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
шт
1
266.04
16.63
1.41
0
0
266
17
1
0
0
1.56
0
1.56
0

22
Цена поставщика (РКОМИ01)
Выключатель автоматический ВА 47-29 I=16А МР=340/1,18/6,59/1,003*1,0531=45.91
шт.
1
45.91
0
0
0
0
46
0
0
0
0
0
0
0
0

23
Ц08-03-600-1 (РКОМИ01) НР=100% СП=65%
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
шт
1
6.51
3.78
2.26
0.14
0
7
4
2
0
0
0.34
0.01
0.34
0.01

24
Цена поставщика (РКОМИ01)
Счетчик электрический, однофазный, двухтарифный электронный, 5-50А ЦЭ 2726-12 МР=1420/1,18/6,59/1,003*1,0531=191.73
шт.
1
191.73
0
0
0
0
192
0
0
0
0
0
0
0
0

25
Ц10-04-062-4 (РКОМИ01) НР=97% СП=65%
Шкаф контроля
шт
1
761.48
458.15
258.92
22.98
0
761
458
259
23
0
42.50
2.13
42.50
2.13

26
Цена поставщика ОБ (РКОМИ01)
Дорожный контроллер ДКСТ 16С-23 ( аналог КДУ3.2.Н) ОБ=36000/1,18/3,69=8267.88
шт
1
8 267.88
0
0
0
8 267.88
8 268
0
0
0
8 268
0
0
0
0

27
Ц08-03-543-2 (РКОМИ01) НР=100% СП=65%
Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке Кол-во=8+8=16
шт
16
84.27
25.40
4.31
0
0
1 348
406
69
0
0
2.41
0
38.56
0

28
Цена поставщика ОБ (РКОМИ01)
Светофор транспортный светодиодный тип Т 1.1 ОБ=13700/1,18/3,69=3146.39
шт
8
3 146.39
0
0
0
3 146.39
25 171
0
0
0
25 171
0
0
0
0

29
Цена поставщика ОБ (РКОМИ01)
Светофор пешеходный светодиодный тип П 1.1 ОБ=8400/1,18/3,69=1929.17
шт
8
1 929.17
0
0
0
1 929.17
15 433
0
0
0
15 433
0
0
0
0

30
Ц08-02-149-1 (РКОМИ01) НР=100% СП=65%
Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг
100м каб
1
4 441.90
184.34
2 764.57
197.28
0
4 442
184
2 765
197
0
17.10
16.44
17.10
16.44

31
508-0634 (РКОМИ01)
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,9 мм Кол-во=623*1,02/10=63.5
10 м
63.5
48.83
0
0
0
0
3 101
0
0
0
0
0
0
0
0

32
501-8195 (РКОМИ01)
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 Кол-во=500*1,02/1000=0.51
1000 м
0.51
10 098.39
0
0
0
0
5 150
0
0
0
0
0
0
0
0

33
501-0808 (РКОМИ01)
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2 Класс груза III Кол-во=75*1,02/1000=0.0765
1000 м
0.0765
13 121.00
0
0
0
0
1 004
0
0
0
0
0
0
0
0

34
501-0806 (РКОМИ01)
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 Класс груза III Кол-во=171*1,02/1000=0.1744
1000 м
0.1744
8 578.50
0
0
0
0
1 496
0
0
0
0
0
0
0
0

35
Ц08-02-374-2 (РКОМИ01) НР=100% СП=65%
Ввод в кабельную сборку в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2
шт
2
705.70
51.08
638.05
47.15
0
1 411
102
1 276
94
0
4.34
3.79
8.68
7.58

36
Ц08-02-471-1 (РКОМИ01) НР=100% СП=65%
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
10шт
0.3
922.55
112.78
60.85
2.75
0
277
34
18
1
0
10.70
0.19
3.21
0.06

37
Ц08-02-472-2 (РКОМИ01) НР=100% СП=65%
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
100м
0.11
1 169.94
174.96
81.77
3.19
0
129
19
9
0
0
16.60
0.22
1.83
0.02

38
Ц08-02-472-7 (РКОМИ01) НР=100% СП=65%
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
100м
0.02
1 814.12
224.50
90.91
3.62
0
36
4
2
0
0
21.30
0.25
0.43
0.01



Итого по смете в ценах 2000г., руб
97 952
2 308
5 397
374
48 872

225.69
30.94


     в том числе: материалы, руб
41 358







Общестроительные работы в ценах 2000г., руб
15 796
753
855
57
0

79.44
4.65


     в том числе: материалы, руб
14 171






МДС 81-36.2004
Особые условия, руб по МДС 81-36.2004 (СТР):    8. Строительство ИС и сооружений или объектов жил.-гр. назначения в стесн. условиях застроенной части города, 15%   (п-ты 1,4,5,6,9,13,14,20)
241
113
128
9
0

11.92
0.68


Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу):    1.2. Земляные раб. ручным способом, 84%   (п-ты 1,4)    6.1. Монолитные констр. промышленные, 110%   (п-т 6)    8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 128%   (п-т 5)    13. Защита от коррозии, 95%   (п-т 13)    21. Автомобильные дороги, 149%   (п-ты 14,20)    27. Линии электропередачи, 113%   (п-т 9)
1 186






АП-5536/06
Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06:    1.2. Земляные раб. ручным способом, 45%   (п-ты 1,4)    6.1. Монолитные констр. промышленные, 65%   (п-т 6)    8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 80%   (п-т 5)    13. Защита от коррозии, 70%   (п-т 13)    21. Автомобильные дороги, 95%   (п-ты 14,20)    27. Линии электропередачи, 60%   (п-т 9)
718







Всего по виду работ, руб
17 942
932
0

96.69


     в том числе: материалы, руб
14 171







Металломонтажные работы в ценах 2000г., руб
13 618
326
141
1
0

32.05
0.04


     в том числе: материалы, руб
13 151






МДС 81-36.2004
Особые условия, руб по МДС 81-36.2004 (СТР):    8. Строительство ИС и сооружений или объектов жил.-гр. назначения в стесн. условиях застроенной части города, 15%   (п-т 11)
70
49
21
0
0

4.81
0.01


Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу):    9. Металлоконструкции, 95%   (п-т 11)
357






АП-5536/06
Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06:    9. Металлоконструкции, 85%   (п-т 11)
319







Всего по виду работ, руб
14 364
376
0

36.91


     в том числе: материалы, руб
13 151







Монтаж оборудования в ценах 2000г., руб
19 666
1 229
4 401
316
0

114.20
26.25


     в том числе: материалы, руб
14 035







Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу):    28.2. Монтаж радио-ТВ и электронн.оборуд., 97%   (п-т 25)    45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 100%   (п-ты 21,23,27,30,35-38)
1 531






АП-5536/06
Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06:    28.2. Монтаж радио-ТВ и электронн.оборуд., 65%   (п-т 25)    45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 65%   (п-ты 21,23,27,30,35-38)
1 004







Всего по виду работ, руб
22 201
1 545
0

140.45


     в том числе: материалы, руб
14 035







Оборудование в ценах 2000г., руб
48 872
0
0
0
48 872

0
0


Транспортные расходы на оборудование, руб Фиксированный:    1. МДС 81-35.2004 п.4.60, 3%   (п-ты 26,28,29)
1 466







Заготовительно-складские расходы, руб 1.2%   (п-ты 26,28,29)
604







Запасные части к оборудованию, руб 2%   (п-ты 26,28,29)
1 019







Тара и упаковка к оборудованию, руб 1.5%   (п-ты 26,28,29)
733







Всего по виду работ, руб
52 695
0
52 695

0


В целом по смете:

МДС 81-36.2004
Особые условия, руб по МДС 81-36.2004 (СТР):    8. Строительство ИС и сооружений или объектов жил.-гр. назначения в стесн. условиях застроенной части города, 15%   (п-ты 1,4,5,6,9,11,13,14,20)
311
162
149
9
0

16.72
0.69


Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу):    1.2. Земляные раб. ручным способом, 84%   (п-ты 1,4)    6.1. Монолитные констр. промышленные, 110%   (п-т 6)    8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 128%   (п-т 5)    9. Металлоконструкции, 95%   (п-т 11)    13. Защита от коррозии, 95%   (п-т 13)    21. Автомобильные дороги, 149%   (п-ты 14,20)    27. Линии электропередачи, 113%   (п-т 9)    28.2. Монтаж радио-ТВ и электронн.оборуд., 97%   (п-т 25)    45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 100%   (п-ты 21,23,27,30,35-38)
3 073






АП-5536/06
Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06:    1.2. Земляные раб. ручным способом, 45%   (п-ты 1,4)    6.1. Монолитные констр. промышленные, 65%   (п-т 6)    8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 80%   (п-т 5)    9. Металлоконструкции, 85%   (п-т 11)    13. Защита от коррозии, 70%   (п-т 13)    21. Автомобильные дороги, 95%   (п-ты 14,20)    27. Линии электропередачи, 60%   (п-т 9)    28.2. Монтаж радио-ТВ и электронн.оборуд., 65%   (п-т 25)    45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 65%   (п-ты 21,23,27,30,35-38)
2 042







Транспортные расходы на оборудование, руб Фиксированный:    1. МДС 81-35.2004 п.4.60, 3%   (п-ты 26,28,29)
1 466







Заготовительно-складские расходы, руб 1.2%   (п-ты 26,28,29)
604







Запасные части к оборудованию, руб 2%   (п-ты 26,28,29)
1 019







Тара и упаковка к оборудованию, руб 1.5%   (п-ты 26,28,29)
733







Всего по смете, руб
107 201
2 852
52 695

274.05


     в том числе: материалы, руб
41 358











Составил




Иванковицер И.А.



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



















УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя администрации
городского поселения «Сосногорск»
_______________В.М. Савченко
«___»_____________2014г.
м.п.


Объект:
Организация дорожного движения в г. Сосногорске на светофорном объекте "ул. 65 лет Победы-ул. Горького"



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01



Пусконаладочные работы светофорного объекта в г. Сосногорск, "ул. 65 лет Победы-ул. Горького"


Основание:
Арх. №088-14


Сметная стоимость:
9 005.40
руб

в т.ч. вхолостую:
7 204.32
руб

под нагрузкой:
1 801.08
руб

Нормативная трудоемкость:
281.42
чел.-ч

в т.ч. вхолостую:
225.14
чел.-ч

под нагрузкой:
56.28
чел.-ч

Сметная заработная плата:
4 329.52
руб

в т.ч. вхолостую:
3 463.62
руб

под нагрузкой:
865.90
руб

Составлена в ценах на:
01.01.2000  г.


N п.п.
Номер или шифр норматива, ценника
Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ, ресурсов и затрат
Ед. измер
Кол-во
Затраты труда, ч-час
Сметная стоимость, руб






на ед. изм.
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.








вхолостую
под нагрузкой

вхолостую
под нагрузкой


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
П02-01-001-3 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10
система
1
65.00
65.00
52.00
13.00
985.82
788.66
197.16

Особые условия  
20%
13.00
10.40
2.60
197.16
157.73
39.43

Всего с затратами  

78.00
62.40
15.60
1 182.98
946.39
236.60

2
П02-01-001-4 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03
канал
6
6.30
37.80
30.24
7.56
573.30
458.64
114.66

Особые условия  
20%
7.56
6.05
1.51
114.66
91.73
22.93

Всего с затратами  

45.36
36.29
9.07
687.96
550.37
137.59

3
П01-13-010-7 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные на месте, в количестве до 5 шт.
комплекс
1
100.00
100.00
80.00
20.00
1 611.40
1 289.12
322.28

Особые условия  
20%
20.00
16.00
4.00
322.28
257.82
64.46

Всего с затратами  

120.00
96.00
24.00
1 933.68
1 546.94
386.74

4
П01-03-001-2 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
шт
1
2.00
2.00
1.60
0.40
21.06
16.85
4.21

Особые условия  
20%
0.40
0.32
0.08
4.21
3.37
0.84

Всего с затратами  

2.40
1.92
0.48
25.27
20.22
5.05

5
П01-11-028-1 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
линия
16
0.40
6.40
5.12
1.28
91.84
73.47
18.37

Особые условия  
20%
1.28
1.02
0.26
18.37
14.69
3.67

Всего с затратами  

7.68
6.14
1.54
110.21
88.17
22.04

6
П01-10-010-1 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов
схема
1
6.00
6.00
4.80
1.20
75.90
60.72
15.18

Особые условия  
20%
1.20
0.96
0.24
15.18
12.14
3.04

Всего с затратами  

7.20
5.76
1.44
91.08
72.86
18.22

7
П01-11-010-1 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
измерен.
3
1.50
4.50
3.60
0.90
64.59
51.67
12.92

Особые условия  
20%
0.90
0.72
0.18
12.92
10.33
2.58

Всего с затратами  

5.40
4.32
1.08
77.51
62.01
15.50

8
П01-11-011-1 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
100точек
0.02
16.00
0.32
0.26
0.06
4.59
3.67
0.92

Особые условия  
20%
0.06
0.05
0.01
0.92
0.74
0.18

Всего с затратами  

0.38
0.31
0.08
5.51
4.41
1.10

9
П01-11-012-1 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Определение удельного сопротивления грунта
измерен.
2
4.00
8.00
6.40
1.60
114.84
91.87
22.97

Особые условия  
20%
1.60
1.28
0.32
22.97
18.37
4.59

Всего с затратами  

9.60
7.68
1.92
137.81
110.25
27.56

10
П01-11-013-1 (РКОМИ01) НР=68% СП=40%
Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
токопр.
3
1.50
4.50
3.60
0.90
64.59
51.67
12.92

Особые условия  
20%
0.90
0.72
0.18
12.92
10.33
2.58

Всего с затратами  

5.40
4.32
1.08
77.51
62.01
15.50



Итого по смете в ценах 2000г., руб
234.52
187.62
46.90
3 607.93
2 886.35
721.59


Пусконаладочные работы в ценах 2000г., руб
234.52
187.62
46.90
3 607.93
2 886.35
721.59

МДС 81-35.2004
Особые условия, руб по МДС 81-35.2004 (ПНР):    4. Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, 20%   (п-ты 1-10) ОЗ = 0.2*3607.93 = 721.59 ТЗО = 0.2*234.52 = 46.90 ОУ = 721.59
46.90
37.52
9.38
721.59
577.27
144.32


Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу):    48. Пусконаладочные работы, 68%   (п-ты 1-10) НР = 0.68*4329.52 = 2 944.07



2 944.07
2 355.26
588.81

АП-5536/06
Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06:    48. Пусконаладочные работы, 40%   (п-ты 1-10) СП = 0.4*4329.52 = 1 731.81



1 731.81
1 385.45
346.36


Всего по виду работ, руб
281.42
225.14
56.28
9 005.40
7 204.32
1 801.08


В целом по смете:

МДС 81-35.2004
Особые условия, руб по МДС 81-35.2004 (ПНР):    4. Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, 20% ОЗ = 0.2*3607.93 = 721.59 ТЗО = 0.2*234.52 = 46.90 ОУ = 721.59
46.90
37.52
9.38
721.59
577.27
144.32


Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу):    48. Пусконаладочные работы, 68% НР = 0.68*4329.52 = 2 944.07



2 944.07
2 355.26
588.81

АП-5536/06
Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06:    48. Пусконаладочные работы, 40% СП = 0.4*4329.52 = 1 731.81



1 731.81
1 385.45
346.36


Всего по смете, руб
281.42
225.14
56.28
9 005.40
7 204.32
1 801.08






Составил




Иванковицер И.А.



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)














13PAGE 142815


13PAGE 143215


13PAGE 142815


13PAGE 145915





Приложенные файлы

  • doc 9623699
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий